Договор на пластиковые окна. Скачать образец типового договора на установку ПВХ окон

Согласно статистике продаж, пластиковые окна на российском рынке все еще остаются самыми востребованными среди изделий подобного рода. Деревянные евроокна и светопропускающие конструкции из алюминия пока еще не завоевали сверхпопулярность среди нашего покупателя. Сегодня установка в дом пластикового окна является наиболее выгодным вариантом по соотношению цена/качество.

В любом городе сегодня множество фирм занимаются продажей и установкой окон из пластика. При этом заключаемый с покупателем договор по содержанию у всех разный. Что нужно знать и что должно быть прописано в нем как раз и будет подробно расписано в этой статье.

Зачем нужен договор на установку пластиковых окон.

Чтобы избежать неприятностей связанных с порядком оплаты, некачественной перевозкой окон (доставкой), установкой их в разрез с правилами, определяемыми ГОСТом и осуществлением гарантийных обязательств – для всего этого необходимо заключать договор.

Под общим понятием договора скрывается сразу две его составляющих : договор купли-продажи окна и договор на его установку.

Что должен включать в себя договор купли-продажи окна.

Обязательство фирмы по купле-продаже ПВХ изделия должно быть грамотно составлено с технической и с юридической точки зрения. Используемые материалы, названия производителей, комплектующие, размеры должны указываться точно, без ошибок и возможности двоякого прочтения.

При наличии в конструкции стеклопакета, состоящего из нескольких камер, непременно должно указываться их количество. Также в договоре должна прописываться марка и цвет применяемой фурнитуры .

Обязательным условием при оформлении договора купли-продажи окна является пункт о сроке доставки готового изделия до квартиры. Это немаловажное обстоятельство, так как при несоблюдении сроков доставки, вы будете иметь полное право отказаться от совершенной покупки (например, вам обещали привезти окна в октябре, а по факту привезли в морозный декабрь – месяц, когда из-за отрицательных температур на улице качественная установка пластиковых окон в априори невозможна).

Составление договора на монтаж ПВХ окон.

В этом документе обязательно наличие следующих пунктов на производство работ:

  • демонтаж старых конструкций (если требуется);
  • монтаж окон (№ ГОСТа);
  • отделка откосов;
  • установка подоконников;
  • установка отливов;
  • монтаж москитной сетки (если имеется).
  • Каждый пункт должен быть основательно расписан и подкрепляться расчетами по стоимости .

    Помимо этого в договоре на установку ПВХ окон прописывается порядок оплаты. Бывает два варианта внесения денежных сумм – с полной оплатой и с частичной (покупатель на стадии заказа вносит аванс, а окончательную сумму он оплачивает по завершении монтажа).

    Также договор на пластиковые окна содержит пункт, касающийся обязательств покупателя. В нем расписывается необходимость в обеспечении свободного доступа к оконному проему, наличие достаточной освещенности в месте установки оконной конструкции, порядок окончательного расчета и т.д.

    Договор на установку окон из пластика также должен включать в себя и гарантию работоспособности установленной конструкции. Обычно срок гарантии на ПВХ окна составляет три года.

    Договор
    купли-продажи окон (продавец также выполняет работы по установке)

    дата и место подписания

    _________________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель»,

    с одной стороны, и _________________, именуем__ в дальнейшем «Продавец»,

    в лице _________________, действующ__ на основании _________________,

    с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий Договор

    (далее — Договор) о нижеследующем:

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется в установленный п. 3.1 настоящего Договора срок передать в собственность Покупателю окна _______________________ (далее — «окна»), размеры, цвет, стекло, фурнитура, (изготовитель окон)

    количество и иные требования к которым определены в Приложении N 1,

    являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

    1.2. Продавец также обязуется в установленный п. 6.2 настоящего Договора срок выполнить указанные ниже работы по монтажу окон по адресу: _________________, а также по инструктированию _________ (персонала) Покупателя и сдать их результат Покупателю.
    Продавец обязан выполнить следующие работы:
    — _____________;
    — _____________;
    — _____________.

    1.3. Покупатель обязуется принять окна, выполненные работы и уплатить обусловленную ст. ст. 2 и 5 настоящего Договора цену.

    2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОКОН

    2.1. Цена окон, поставляемых по настоящему Договору, составляет _______ (_____________) рублей. Цена окон включает цену окон, а также стоимость их доставки Продавцом до места выполнения работ: ____________________________. (указать адрес)

    В случае изменения адреса доставки Покупатель заблаговременно сообщает об

    2.2. Оплата окон осуществляется Покупателем в рублях путем их перечисления на счет Продавца в следующем порядке: _________________.

    3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И КАЧЕСТВО ОКОН

    3.1. Продавец обязан поставить и передать окна Покупателю в срок до ___________________.

    3.2. Доставка окон осуществляется Продавцом до места выполнения работ: ___________________ (указать адрес).

    3.3. Разгрузка окон осуществляется Продавцом (или: Покупателем).

    3.4. Приемка окон по количеству и качеству осуществляется Покупателем в момент разгрузки в упаковке по количеству мест с отметкой на накладной (или: на ином товаросопроводительном документе), а по качеству — в период монтажа. Окончательная приемка окон оформляется двухсторонним актом приемки-передачи после монтажа.

    3.5. Право собственности и риски случайной гибели или повреждения окон переходят к Покупателю с момента подписания акта приемки-передачи.

    3.6. Покупатель обязан принять переданные ему окна, за исключением случаев, когда он вправе потребовать их замены.

    3.7. Качество окон должно соответствовать требованиям, установленным в технической документации. Техническая документация передается Продавцом Покупателю.

    4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОКОН

    4.1. Одновременно с передачей окон Продавец обязан передать Покупателю расходные материалы для их монтажа и нормальной эксплуатации, а также _____________________.

    4.2. Продавец обязан передать Покупателю окна, соответствующие требованиям, установленным в Приложении N 1 к Договору. В случае передачи окон в меньшем количестве или с иными нарушениями требований Приложения N 1 Покупатель вправе потребовать передать недостающее количество окон или устранить иные нарушения, допущенные Продавцом, в срок, установленный Покупателем.

    4.3. Окна должны быть упакованы в тару (упаковку), обеспечивающую их сохранность при перевозке и хранении. В случае передачи окон в ненадлежащей таре (упаковке) или без нее Покупатель вправе потребовать от Продавца возмещения убытков, причиненных ненадлежащим выполнением этого обязательства.

    5. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

    5.1. Цена работ, выполняемых Продавцом по Договору составляет ________ (__________) рублей. В цену работ включены расходы по проезду, проживанию и питанию работников Продавца, которые будут выполнять работы по Договору. Цена работ по Договору увеличению не подлежит.

    5.2. Оплата работ осуществляется Покупателем в рублях путем их перечисления на счет Продавца в следующем порядке: ____________________.

    6. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

    6.1. Оборудование и технику для выполнения работ предоставляет Продавец.

    6.2. Дата начала работ «__»__________ ____ г., дата окончания работ «__»__________ ____ г.
    Сроки завершения отдельных этапов работ указаны в Графике выполнения работ (Приложение N 2), являющемся неотъемлемой частью Договора.

    6.3. Продавец обязан выполнять предусмотренные Договором работы в соответствии с технической документацией изготовителя ____________________ (лично или с привлечением к выполнению работ других лиц).
    Выполнение работ с отклонениями от технической документации не допускается. Работы должны выполняться Продавцом в соответствии с действующими техническими нормами и правилами Российской Федерации. Продавец при выполнении работ должен обеспечивать соблюдение норм безопасности.

    6.4. Приемка результата работ осуществляется Покупателем в соответствии с __________ в течение _____ дней после получения им сообщения Продавца о готовности к сдаче результата работ. Продавец обязан за _____ часов до готовности работ к приемке сообщить об этом Покупателю.

    6.5. В случае приостановки работ или выполнения дополнительных работ по отношению к согласованному проекту по просьбе или вине Покупателя срок завершения монтажа соразмерно отодвигается на фактическое время приостановки или выполнения дополнительных работ.
    После упомянутой приостановки на срок более ____________ Продавец оценивает, а Покупатель оплачивает часть стоимости монтажа за фактически выполненный на момент приостановки объем работ.

    Продавец обязан обеспечить продолжение работ не позднее чем через _____ дней после указанной Покупателем даты возобновления работ.

    6.6. Выполнение Продавцом по просьбе Покупателя дополнительных работ или применение дополнительных материалов, сверх предусмотренных в проекте, возможно за согласованную Сторонами дополнительную плату.

    6.7. Покупатель к моменту начала работ обеспечивает: ___________________.
    График работы выделяемых им рабочих определяет представитель Продавца.

    В течение монтажа окон Покупатель обеспечивает проживание и питание представителя Продавца, доставку его по адресу монтажа и обратно к месту проживания.

    6.8. В случае несвоевременного выполнения Покупателем хотя бы одного из упомянутых в п. 6.7 Договора требований срок завершения установки соразмерно отодвигается на время задержки.

    6.9. Сдача работ Продавцом и их приемка Покупателем оформляются актом, который подписывается обеими Сторонами. Покупатель обязан принять работы и в течение _____ дней утвердить двухсторонний акт приемки-передачи или дать мотивированный отказ от приемки работ. В случае отказа в приемке работ Продавец не вправе ссылаться на то, что Покупатель не осуществлял контроль и надзор за их выполнением. Работы считаются выполненными после передачи их результата Покупателю и подписания акта приемки-передачи результата работ.

    6.10. В случае мотивированного отказа от приемки работ Сторонами составляются перечень и план необходимых доработок и сроков их исполнения. Устранение недоделок осуществляется Продавцом за свой счет.

    6.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до приемки работ Покупателем несет Продавец.

    7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

    7.1. Если в период выполнения работ или в процессе приемки их результата выявится необходимость в производстве дополнительных работ или в иных изменениях, то эти изменения будут выполняться Продавцом за отдельную плату по письменному соглашению с Покупателем.

    7.2. Если в процессе выполнения работ по Договору Продавец допустил отступления от требований, установленных Договором, ухудшившие качество результата работ, то по требованию Покупателя он обязан безвозмездно исправить выявленные недостатки в установленный Покупателем срок.

    7.3. Покупатель вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и иными вопросами, связанными с выполнением Договора, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Продавца.

    Смотрите так же:  Примерная форма административного искового заявления об оспаривании действий инспектора ДПС при эвакуации автомобиля на штрафстоянку (подготовлено экспертами компании - Гарант - ). Исковое заявление к гибдд

    7.4. Покупатель, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от требований технической документации, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом Продавцу.

    7.5. Продавец обязан исполнять полученные указания Покупателя, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Продавца.

    8. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

    8.1. Гарантийный срок на окна и результат работ составляет ________ при условии выполнения правил технической эксплуатации и за исключением случаев их преднамеренного повреждения третьими лицами и исчисляется со дня ____________________.

    8.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков в течение гарантийного срока осуществляется Продавцом за свой счет.

    8.3. В случае если при передаче окон или в течение гарантийного срока на них выявится ненадлежащее качество, Покупатель вправе потребовать от Продавца безвозмездного устранения недостатков окон или их замены в срок, установленный Покупателем.

    8.4. В случае если в течение гарантийного срока на результат работ выявится ненадлежащее качество результата работ, Покупатель вправе потребовать от Продавца безвозмездного устранения недостатков результата работ в срок, установленный Покупателем.

    8.5. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются Сторонами в двухстороннем акте выявленных недостатков.

    8.6. Если Продавец в течение срока, установленного в акте выявленных недостатков, не устранит недостатки или не заменит окна, Покупатель вправе устранить недостатки силами другого лица или приобрести окна с оплатой понесенных расходов за счет Продавца.

    8.7. При отказе Продавца от составления и подписания акта выявленных недостатков для их подтверждения Покупатель вправе назначить квалифицированную экспертизу. Оплата экспертизы осуществляется виновной Стороной.

    9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    9.1. В случае нарушения работниками Продавца при выполнении работ норм техники безопасности, пожарной безопасности Продавец несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

    9.2. В случае если работы существенно не соответствуют требованиям технической документации и строительным нормам и правилам, Покупатель вправе _____________ (отказаться от приемки работ и потребовать возврата уплаченных денежных средств, а также уплаты штрафа в размере _______ или возмещения убытков).

    9.3. Покупатель обязан известить Продавца о нарушении условий Договора в разумный срок после того, как нарушение было обнаружено Покупателем.

    9.4. В случае непередачи или несвоевременной передачи окон или результата работ в сроки, предусмотренные Договором, сроки выполнения Покупателем своих обязательств по Договору отодвигаются на время такой задержки. Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере _____% от стоимости непереданных окон или результата работ за каждый день просрочки.

    9.5. В случае несвоевременного перечисления Покупателем средств в оплату по Договору сроки выполнения Продавцом своих обязательств по Договору отодвигаются на время такой задержки.

    9.6. За иное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    10. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

    10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору или до расторжения настоящего Договора.

    10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласованию Сторон, совершенному в письменной форме, за подписью уполномоченных лиц Сторон.

    10.3. При досрочном расторжении Договора по взаимному согласованию Сторон окна передаются Продавцом Покупателю, который оплачивает их цену в размере, совместно согласованном Сторонами.

    11. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

    11.1. Применимым правом по настоящему Договору является право России.

    11.2. Все споры и разногласия будут разрешаться Сторонами на основе действующего законодательства Российской Федерации.

    11.3. При неурегулировании споров они будут разрешаться в ______________ (указать суд).

    12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

    12.2. Все уведомления и сообщения по Договору должны направляться в письменной форме (по факсу, электронной почте).

    12.3. В случае изменения адреса выполнения работ Покупатель заблаговременно сообщает об этом Продавцу.

    12.4. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, из которых один находится у Покупателя, второй — у Стороны.

    12.5. К Договору прилагаются:
    — Спецификация на окна (Приложение N 1);
    — График выполнения работ (Приложение N 2).

    Договор производства и монтажа пластиковых окон

    ДОГОВОР

    производства и монтажа пластиковых окон

    в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. Исполнитель обязуется обеспечить изготовление и доставку, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

    1.2. Количество, ассортимент, конфигурация и комплектация Товара определяется в Спецификации к Договору (Приложение №1 к Договору), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

    1.3. По желанию Покупателя Исполнитель также предоставляет иные услуги (демонтаж, монтаж, отделка откосов и.т.д.). Виды, объёмы и договорная стоимость работ, производимых Исполнителем, определяются в Заявке на осуществление установки (Приложение №2 к настоящего Договору).

    1.4. Исполнитель производит обмер оконных и дверных проёмов, на основании которых будет изготавливаться Товар. Результаты обмера фиксируются в Спецификации к Договору (Приложение №1), и подписываются Покупателем.

    2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

    2.1. Передать покупателю Товар, который должен соответствовать выбранному образцу, Спецификации к Договору (Приложение №1) адресу: . Телефон: .

    2.2. До момента передачи Товара обеспечить его сохранность.

    Исполнитель имеет право:

    2.3. При невозможности выполнить свои обязательства в соответствии с п.1.1,2.1,2.2 расторгнуть договор с возвратом Покупателю внесённой им суммы и выплатой компенсации за период с момента оплаты товара и до дня возврата Покупателю уплаченной им суммы, рассчитанной в соответствии со ставкой рефинансирования ЦБ РФ на день возврата.

    2.4. В случае выполнения работ по п.1.3 настоящего договора, Исполнитель самостоятельно определяет порядок и технологию выполнения работ в соответствии с требованиями нормативных документов: СНиПов, ГОСТов, рекомендаций производителей ПВХ и алюминия.

    2.5. Исполнитель имеет право привлекать к выполнению работ в рамках предмета настоящего Договора сторонние организации.

    2.6. Исполнитель считается выполнившим свои обязанности по договору с момента подписания акта приёмки выполненных работ.

    3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

    Покупатель имеет право:

    3.1. Получить для ознакомления информацию об Исполнителе, не являющуюся коммерческой тайной.

    3.2. Внести изменения по конфигурации и комплектации Товара в день оформления договора в течение часов на основании дополнения к договору, которое подписывается Сторонами.

    3.3. С момента обмера не предпринимать действия, способные повлечь за собой изменения размеров и (или) конфигурацию проёмов, для которых будет изготавливаться Товар.

    3.4. Обеспечить Исполнителю возможность передачи товара: присутствие по указанному адресу в день доставки самого покупателя или его доверенного лица, подготовка помещения для складирования и хранения Товара, принятие товара в день, указанный в п.4.1 настоящего Договора.

    3.5. При получении Товара провести проверку его внешнего вида, комплектации, количества или ассортимента и подписать накладную (акт на доставку). В случае возникновения претензий по внешнему виду, комплектности, количеству и ассортименту все претензии указать в накладной или в акте на доставку. В противном случае претензии приниматься не будут.

    3.6. При выполнении иных услуг (п.1.3 Договора) Покупатель обязан обеспечить возможность выполнения работ по настоящему Договору:

  • находиться по адресу установки Товара из ПВХ (алюминия);
  • обеспечить свободный доступ к месту проведения работ по установке Товара из ПВХ (алюминия);
  • обеспечить место проведения работ электроэнергией;
  • принять меры к защите внутренней отделки помещений от загрязнения и незначительных повреждений, которые могут быть причинены обычными для таких работ действиями.
  • 3.7. Покупатель или его доверенное лицо обязаны по окончанию исполнения работ по Договору подписать Акт приёма работ (Приложение №4 к Договору). При наличии замечаний к выполненным работам Покупатель указывает их в соответствующем пункте Акта приёма работ.

    4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

    4.1. Исполнитель осуществляет доставку Товара Покупателю « » 2014 года при условии оплаты стоимости по Договору в соответствии с условиями раздела 5. В случае невозможности Покупателя принять товар в указанный день, он обязан известить накануне исполнителя не позднее часов, в противном случае, доставка производиться за счёт Покупателя.

    4.2. Срок выполнения строительно-монтажных и отделочных работ составляет рабочих дней со дня следующего за днем доставки.

    4.3. В случае приостановления работ по настоящему Договору по просьбе Покупателя или в связи с неблагоприятными погодными условиями (температура воздуха ниже -15 С, сильный ветер и.т. п), а также невыполнении Покупателем обязанностей, предусмотренных п.3.6 и п.5.3 настоящего Договора, срок выполнения работ увеличивается на время приостановления выполнения работ или на время невыполнения Покупателем своих обязанностей.

    4.4. В случае несовпадения готового Товара размерам существующего оконного проёма, выявленного в процессе демонтажа, Исполнитель вправе увеличить срок выполнения работ по договору на рабочих дней.

    5. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

    5.1. На момент заключения настоящего договора стоимость Товара соответствует рублей, включая НДС.

    5.2. Покупатель производит авансовый платёж за Товар в день заключения Договора в размере % от стоимости Договора что составляет рублей, включая НДС.

    5.3. Оставшаяся сумма в размере рублей оплачивается по факту доставки Товара Покупателю, до начала выполнения строительно-монтажных и отделочных работ.

    5.4. Порядок оплаты: наличный – в кассу исполнителя или безналичный – на расчётный счёт Исполнителя в течение дней с момента выставления счёта.

    5.5. Фактом оплаты является поступление денежных средств в кассу или на расчётный счёт Исполнителя. Произведённую оплату Товара Покупатель, в случае безналичной формы оплаты обязан подтвердить в течение банковских дней со дня оплаты сообщением с указанием даты и номера платёжного документа, либо путём предоставления Исполнителю по факсу или почтовой копии платёжного поручения с отметкой банка об исполнении.

    Смотрите так же:  Как составить претензию на некачественный товар. Претензия на возврат брак

    5.6. В случае возникновения необходимости проведения дополнительных согласованных сторонами работ, не предусмотренных настоящим договором, Покупатель должен оплатить эти работы.

    6. ДОСТАВКА И ПРИЁМКА ТОВАРА

    6.1. Исполнитель обязуется передать Покупателю Товар по указанному адресу в согласованные Сторонами сроки. Передача Товара осуществляется путем вручения их Покупателю, предъявившему оригинал настоящего договора, либо путем вручения Товара любому другому лицу, предъявившему Договор.

    6.2. В случае если передача Товара не состоится в согласованные сторонами сроки по причине отсутствия покупателя, либо его уполномоченного представителя, Исполнитель осуществляет доставку и передачу в иные сроки, также согласованные сторонами, при этом покупатель выплачивает Исполнителю компенсацию за повторную доставку в размере рублей.

    6.3. При самовывозе, после получения от Исполнителя извещения о готовности Товара, Покупатель обязан вывести его со склада в течение дней. За хранение Товара на складе свыше дней (и при самовывозе и при повторной доставке по вине Покупателя) Покупатель выплачивает Исполнителю % от стоимости товара за каждый день хранения.

    6.4. Покупатель обязан осмотреть и принять Товар, доставленный Исполнителем (см. п.3.5 Договора). Передача Товара оформляется подписанием накладной (акта на доставку). Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи (подписания накладной).

    7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

    7.1. Исполнитель гарантирует изготовление изделий из профиля ПВХ (алюминия), согласно выбранному образцу и отмеченного в Спецификации к Договору (Приложение №1).

    7.2. Гарантийный срок Изделий начинается с даты подписания акта о выполненных работах и составляет лет.

    7.3. Гарантийный срок Исполнителя на строительно-монтажные и отделочные работы исчисляется с даты подписания Акта о приёме работ и составляет год.

    7.4. В течение этих сроков (п.п.7.2 и 7.3.) неисправности, возникшие по вине изготовителя или Исполнителя, устраняются Исполнителем в течение календарного дня со дня предъявления Покупателем требования об их устранении. Исполнитель при этом вправе провести проверку качества. При подтверждении проверкой требований покупателя, Исполнитель обязуется произвести устранение недостатков за свой счёт, либо заменить некачественный товар или его элемент (ты), на качественные, на основании соответствующего соглашения, которое подписывается Сторонами. Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях:

  • установки Товара покупателем или третьими лицами;
  • нарушение рекомендаций Исполнителя по хранению, транспортировке, эксплуатации Товара;
  • невыполнение положений, содержащихся в «Гарантийный талон» Приложение № 3 к договору;
  • умышленная порча Товара;
  • проведение ремонта лицами, не имеющими на это соответствующих полномочий со стороны Исполнителя или изготовителя.
  • 7.5. По истечении гарантийного срока Исполнитель осуществляет платное сервисное обслуживание Товара.

    7.6. Сервисное обслуживание включает в себя:

  • профилактический ремонт узлов запирающего механизма;
  • ремонт, замена испорченных узлов и деталей.
  • 7.7. Сервисное обслуживание предоставляется Исполнителем также в случаях, указанных в п.7.5 настоящего Договора.

    8. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

    8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня фактического получения Исполнителем оплаты Товара и прекращает свое действие после выполнения по нему Сторонами своих обязательств.

    9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

    9.2. За просрочку изготовления изделия Исполнитель выплачивает компенсацию Покупателю согласно ставке рефинансирования ЦБ РФ, что составляет % за каждый день просрочки от окончательной договорной цены, не изготовленных в срок Изделий, но не более % от суммы не изготовленных в срок Изделий.

    9.3. Исполнитель не несет ответственности в случае несовпадения размера готового Товара проемам, предназначенным для его установки, если:

  • результаты обмера были предоставлены Покупателем;
  • в процессе демонтажа старых рам выявляются скрытые дефекты строения или отступления от СНиП, допущенные при возведении здания;
  • Покупатель произвел изменение размеров и (или) конфигурации проемов, для которых был подобран Товар;
  • 9.4. В случае демонтажа с установочного места старой коробки, рам, окон и дверей Исполнитель не несет ответственности за их полное или частичное разрушение, а также за предусмотренное технологией установки изделий из ПВХ разрушение откосов.

    10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

    10.1. Стороны предпринимают все необходимые шаги для урегулирования споров и разногласий, возникающих в связи с исполнением настоящего Договора, путем переговоров.

    10.2. Если сторонам не удается решить споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, путем переговоров, данные споры и разногласия подлежат рассмотрению и разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    11. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    11.1. Настоящий Договор является полным текстом Договора, и все предыдущие переговоры, устные или письменные, по регулируемым Договором отношениям сторон считаются недействительными.

    11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

    11.3. При немотивированном отказе Покупателя от подписания акта приемки выполненных работ, в нем делается отметка об этом, и акт подписывается Исполнителем. При этом работы считаются Покупателем принятыми.

    11.4. Все уведомления, имеющие юридическую силу или силу соглашения по настоящему Договору, осуществляется письменно.

    11.5. Риск случайной гибели, повреждения, утраты, разукомплектования или хищения товара переходит на Покупателя с момента фактической передачи товара Исполнителем Покупателю.

    Каким критериям он должен соответствовать

    То, что пластиковые окна имеют отличные эксплуатационные характеристики, известно многим, и мы с этими утверждениями полностью согласны. Но только при одном условии: изготовление, установка и монтаж ПВХ окон выполнены в строгом соответствии с правилами СНиП, действующих стандартов и инструкций изготовителя.

    Самостоятельную установку рассматривать не будем. Остановимся на варианте привлечения к выполнению работ специализированных компаний в Москве. Что надо сделать, чтобы исключить появление неприятных ситуаций?

    Зачем нужен договор подряда

    Какую главную цель ставит перед собой любая коммерческая организация? Получение максимальной прибыли при минимальных затратах. Это вполне оправданно, так работает бизнес в любых странах. Но среди компаний могут быть не совсем честные, которые не желают обращать внимание на качество, для них главное количество.

    Чтобы застраховывать себя от возможных неприятностей настоятельно советуем заключать со всеми договор на выполнение работ.

    Что нужно знать, чтобы он не превратился в пустую бумажку?

    Особенности

    Есть компании, которые без проблем соглашаются заключить договор подряда, только для его заключения предоставляют свой образец. А составлен он очень хитро — обязанности и ответственность существуют только у заказчика, а исполнитель ни за что не отвечает.

    Не подписывайте такую бумагу, она не дает Вам никаких гарантий качественного выполнения работ и компенсации убытков в случае вины исполнителя.

    Мы расскажем, какие пункты должен обязательно содержать типовой договор, а Вы сможете сравнить их с теми, что прописывают недобросовестные компании.

    • Заказать звонок в удобное для Вас время
    • Вызвать инженера для замера и расчета
    • Типовой договор подряда

      Кратко перечислим обязательные пункты, которые он должен включать в себя, а потом дадим подробное описание каждого пункта. Кстати, примерно по такому же алгоритму оговаривается купля-продажа и поставка окон, если она осуществляется без последующей установки.

      • Шапка. Указываются полные данные заказчика и исполнителя, адреса их регистрации, контактные данные.
      • Предмет. Подробное описание работ и услуг.
      • Обязательства сторон. Обратите внимание, обязательства не только заказчика, а и той компании, которая непосредственно выполнит работы.
      • Общая смета и порядок ее расчета, способы оплаты, и в какую окончательную сумму обойдется замена окон.
      • Прием выполненных работ. Как составляется паспорт качества, как проверяется лист замера, кто принимает участие в приеме-передаче работы.
      • Ответственность сторон. Ответственность должна быть не однобокой, не поленитесь внимательно прочитать его до конца.
      • Заключительные положения. Они всегда стандартные.
      • Список документов, прилагаемых к договору.
      • Реквизиты сторон, подписи ответственных лиц, печать компании.
      • Теперь более подробно остановимся на наиболее важных пунктах договора подряда.

        Предмет

        Здесь указывается, что заказчик обязуется создать условия для выполнения работ и принимать участие в их окончательной приемке, соблюдать правила эксплуатации окон и прочие общие положения.

        А вот для исполнителя должно быть прописано, что все работы он выполняет с соблюдением СНиП и ГОСТ, перечислены их номера и главные положения, указано, когда, кем и как составляется замерный лист.

        Эти пункты очень важны, только так Вы сможете доказать, что во время установки были нарушены строительные нормы. Здесь же оговаривается и техническое задание.

        Обязательства и ответственность сторон

        Один из наиболее важных пунктов. Внимательно с ним ознакомьтесь, при необходимости внесите в готовый бланк свои дополнения.

        В пункте «Ответственность сторон» указывается, что все споры решаются на основании действующего законодательства.

        Список прилагаемых к договору документов

        Вот что обязательно в нем должно быть:

      • Лист замера
      • Счет-заказ на коммерческое предложение исполнителя
      • Паспорт качества на все изделия
      • Акты приема-сдачи или купли-продажи
      • Гарантийный талон
      • Мы подробно рассмотрели только те разделы, на которые следует обращать максимальное внимание во время заключения договора. Но это совсем не значит, что остальные пункты можно пропустить.

        Типовой образец договора купли-продажи окон ПВХ

        В соответствии со статистическими данными пластиковые окна занимают лидирующие позиции среди продажи аналогичных изделий.

        Евроокна выполненные из дерева или светопропускающие конструкции из алюминия пока на данный момент не заняли своего места среди потребителей.

        На сегодняшний день соотношение цена и качества считается наиболее выгодным при приобретении и установки пластикового окна, в отличие от других подобных изделий.

        Сейчас в любом городе достаточно много компаний, которые занимаются установкой пластиковых окон. Содержание договора на установку и приобретение окна также у всех организаций разное.

        Поэтому необходимо знать, что должно быть включено в данное соглашение и на что следует обратить внимание при подписании, чтобы предотвратить наступление негативных последствий.

        Образец типового договора купли-продажи окон ПВХ

        После того, как покупатель выбрал компанию, которая должна будет доставить ему окна, необходимо составить соглашение о доставке и установке пластиковых окон.

        Обратите внимание, что в случае неисполнения соглашения возмещение ущерба должно осуществляться не производителем окон, а теми лицами, которые выступают в роли продавцов.

        Текст документа должен содержать наиболее точную информацию об оказываемых услугах. В нем должны быть указаны сведения о дате подписания документа, о сторонах соглашения. Обязательно должны быть внесены сведения о стоимости услуги, а также сведения о дате исполнения соглашения.

        В документе должны быть отражены сведения приобретаемого товара, его качественные характеристики.

        Документ должен быть составлен в двух экземплярах, один из которых передается покупателю, а второй остается у продавца. Оба документа должны иметь подписи сторон.

        Соглашение, которое грамотно составлено, позволит избежать конфликтных ситуаций, а также защитить свои права в судебной инстанции в случаях недобросовестного отношения продавца к своим обязательствам.

        Любое соглашение о приобретении пластиковых окон должно содержать следующие положения:

      • Сведения о месте заключения соглашения, о дате его соглашения, а также сведения о сторонах;
      • Сведения о предмете соглашения. Должны быть указаны наиболее подробно все услуги, которые оказываются исполнителем и которые оплачиваются заказчиком;
      • Права и обязанности сторон;
      • Сведения о стоимости работ и услуг, а также процедура оплаты и внесения денежных средств;
      • Порядок приема оказанных услуг (как должен быть составлен паспорт качества, кем проверяется лист замера, кто принимает участие в процедуре составления акта приема – передачи);
      • Меры ответственности сторон соглашения;
      • Заключительные положения и данные сторон;
      • Перечень документом, которые должны быть приложены к договору.

      Подводные камни при купле-продаже окон ПВХ

      Как правило, покупка пластиковых окон, а также их последующая установка не вызывает каких-либо серьезных проблем у потребителей. Соглашение исполняется в срок, а установка осуществляется в соответствии с заявленными требованиями.

      Образец договора купли-продажи оптовой партии товаров.

      Как выглядит договор купли-продажи муки, смотрите тут.

      Однако могут быть и иные ситуации, когда фирма не спешит оказывать в срок, установленный подписанным соглашением услуги по установке пластиковых окон.

      В первую очередь следует понимать, что рабочие, которые изготовили окна или которые осуществили их монтаж на месте, не являются ответственными лицами по составленному соглашению.

      Так же не могут быть ответственными лица, которые осуществили доставку пластиковых окон.

      Сотрудники, которые занимались составлением договора, согласованием условий изготовления, сроков доставки окон, также могут быть не виноватыми в том, что соглашение исполняется не так, как того требует заказчик или покупатель.

      Ответственным лицом, как правило, в таких ситуациях считается сам покупатель, который поставил свою подпись на соглашении, не ознакомившись с ним должным образом.

      На что обратить внимание при заключении договора на изготовление окон ПВХ?

      Итак, до подписания документа необходимо обратить внимание на:

      1. Описание заказа. В соглашении должны быть показаны эскизы заказанных окон с описанием их технических характеристик, а также размеров. Если у заказа есть нестандартные условия установки, то эти условия обязательно должны быть отражены в документе;
      2. Размер пластиковых окон. В соглашении должно быть указано, кто именно осуществлял замеры (специалист или заказчик);
      3. Период времени, в течение которого окна должны быть установлены. Прежде чем подписывать документ, следует ознакомиться со сроком установки окон и проверить совпадает ли он с тем, который был указан сотрудником компании;
      4. Конкретный перечень производимых работ. Все услуги, которые были оплачены заказчиком, должны быть отражены обязательно. В состав этих услуг могут быть включены услуги по изготовлению, доставке и установке окон;
      5. Сведения о гарантии на установленные пластиковые окна. Поскольку установление гарантийных сроков на оказанные услуги в соответствии с законом не обязательно, многие компании не указывают об этом сведений в соглашении.

      Договор купли-продажи и установки окон

      В некоторых случаях подрядчик — организация, или предприниматель, занимающиеся фактически установкой (монтажем) пластиковых окон, предлагают потребителю подписать договор под названием «договор поставки пластиковых окон» или «договор купли-продажи пластиковых окон». Согласно условиям такого договора, «поставщик» обязуется поставить (продать) «покупателю» пластиковые окна. На словах, разумеется, речь идет не только о покупке окон, но и их монтаже «поставщиком». Однако в договоре условия о производстве продавцом окон еще и работ по их установке расплывчаты, не конкретизированы. Поэтому при появлении претензий по качеству монтажа окон, «поставщик» начинает утверждать, что он только продавец, за качество установки по договору не отвечает. И в самом деле, у потребителя отсутствуют доказательства произведенного монтажа именно «поставщиком», последний не подписал никаких актов, не зафиксирован факт проведения им работ какими-либо иными документами. Что делать потребителю в данном случае?

      Во-первых, необходимо знать, что название договора не влияет на его природу. Суд квалифицирует договор не исходя из его наименования в «шапке», а анализирует все его условия, устанавливает исходя из этого действительную волю сторон. Поэтому, несмотря на то, что стороны поименованы в договоре как «поставщик» и «покупатель», при наличии в договоре условий о монтаже договор будет являться подрядным со всеми вытекающими правовыми последствиями. Кроме того, не лишними по делу будут и свидетельские показания, подтверждающие факт установки окон именно «поставщиком».

      Так, например, по одному из дел судом постановлено: расторгнуть договор на поставку двух изделий из ПВХ-профиля (пластиковых окон) с комплектующими, взыскать с ИП в пользу потребителя уплаченную по договору сумму.

      При этом суд указал следующее.

      Истец (потребитель) утверждает, что предметом договора являлась поставка окон с оказанием ответчиком работ по демонтированию старых окон и монтажу новых окон, что ответчиком фактически и было осуществлено.

      Ответчик, не отрицая факта заключения договора, ссылаются на то, что предметом договора являлась только доставка окон истцу, выполнение работ по монтажу условиями договора не предусматривалось.

      Анализируя содержание спорного договора, суд приходит к выводу, что данный договор был заключен на выполнение работ по изготовлению и установке пластиковых окон.

      Исходя из содержания договора, заключенного между Вальковой С.В. и индивидуальным предпринимателем Федоровым И.В., данный договор не может быть расценен как договор поставки либо купли-продажи. Исходя из буквального значения содержащихся в договоре слов и выражений, речь в нём идет о выполнении работ.

      Так, в п. 1.1 указано, что поставщик обязуется выполнить работы, в п. 1.3 – что заказчик обязуется уплатить цену . в том числе стоимость работ . ; в п. 2.3 – после окончания работ заказчик и поставщик подписывают акт приема выполненных работ; в п. 2.5 – в случае обнаружения скрытых недостатков в выполненных работах поставщика, заказчик обязан сообщить об этом в течение двух дней; в п. 3.2 — полный расчет должен быть осуществлен до окончания всего комплекса работ; в п. 3.3. – в случае необходимости проведения поставщиком дополнительных работ, они предварительно оплачиваются в полном объеме.

      Параграф 4 договора называется «Порядок приемки результата работ». Таким образом, из содержания договора в полной мере прослеживаются обязанности сторон и цель договора с учетом выраженной воли обоих лиц. Из буквального толкования текста договора следует, что индивидуальный предприниматель обязуется выполнить именно работы.

      Истицей при обнаружении недостатков в установленных пластиковых окнах была направлена претензия ответчику с требованием устранения недостатков.

      Данное требование ответчиком исполнено не было.

      Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены исполнителем ( см. подробнее апелляционное определение Новоалтайского городского суда Алтайского края от 26 июня 2012 года, дело № 11-32/2012).

      Отсутствие существенных условий договора подряда

      Иногда ответчик, являющийся исполнителем по договору на установку пластиковых окон в целях избежания гражданско-правовой ответственности, ссылается на отсутствие всех существенных условий в договоре подряда.

      Например, суд посчитал что договор подряда на установку и монтаж оконных блоков является заключенным.

      Ответчик ссылался на то, что договор является незаключенным, т.к. в нем отсутствуют существенные условия. Это означает, что у ответчика нет обязанности перед истцом по выполнению работы, следовательно, нельзя говорить о том, что срок договора был нарушен.

      Анализируя содержание спорного договора, суд пришел к выводу, что его сторонами согласованы его существенные условия, т.е. его предмет. Так, из договора видно, что ответчик услугу по изготовлению оконных блоков из профиля TEPLOKON, а также их установку в соответствии с п. 5.1. договора. В п. 5.1. договора перечислены необходимые работы, которые должен был выполнить Исполнитель.

      Суд пришел к выводу о том, что предметом спорного договора является монтаж и установка четырех оконных блоков из профиля TEPLOKON, с отделкой откосов наружных, установкой слива и пластикового уголка ( см. подробнее решение Гурьевского городского суда Кемеровской области от 07.06.2012г.).

      Как обманывают при установке окон ПВХ: договор купли-продажи вместо подряда

      Регулярно попадаются фирмы, которые выдают клиенту договор купли-продажи вместо договора на изготовление и установку окон (подряда). На первый взгляд — ерунда, есть договор, есть документы об оплате. Но нужно смотреть глубже.

      Как это работает?

      В договоре написано: компания доставляет окна клиенту в такой-то срок. По факту фирма делает замеры, изготавливает окна, устанавливает (плохо). Клиент находит дефекты, пишет претензию. Фирма молчит. Клиент обращается в суд. Юрист фирмы на суде заявляет: «Не знаем, кто вам установку делал. Мы только доставляли. Дефектов нет, доставка в срок.»

      Экспертиза подтверждает, что дефекты только в установке. Судья требует: докажите, что установку делала именно эта фирма, иначе откажу.

      В чём подвохи?

    • Отсутствие доказательств — компания отвечает только за то, что указано в договоре. Обычно других письменных доказательств нет. Акты приема-сдачи работ не составляются вообще или не выдаются на руки клиенту. Свидетелей нет — только сами установщики, которые скажут понятно что, а в этой фирме официально не трудоустроены.
    • Неустойки — за просрочку поставки предварительно оплаченного товара неустойка 0,5% от предоплаты. За просрочку устранения дефектов / возврата денег по купле-продаже — 1%. По договорам на выполнение работ неустойка — 3% от цены заказа. Экономия очевидна.
    • Сроки устранения дефектов — по ЗоЗПП максимально возможный срок устранения дефектов по товару — 45 дней. По договорам на работы клиент может сам установить срок в претензии. Главное, чтобы он был разумным (реальным).
    • Внимательно читайте договор до подписания и требуйте включения в него всех услуг, которые вы оплатили.

      Смотрите так же:  Судебный участок № 6 Сургутского судебного района города окружного значения Сургута. Мировой суд судебного участка 55

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *