Договор на техническое обслуживание оборудования

Отзывов: 37 Просмотров: 72282
Голосов: 21 Обновлено: 22.05.2012

Автор документа

число консультаций: 81
отмеченных лучшими: 5
ответов к документам: 52
размещено документов: 927
положительных отзывов: 83
отрицательных отзывов: 6

ДОГОВОР
НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ №

_______________ «___» ___________ 201__ г.

_____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны и _______________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», лице ______________________________ действующего на основании ___________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель принимает на себя техническое обслуживание, настройку, регулировку аппаратной части принтеров, компьютерной техники и локальной сети указанных в приложении №1 настоящего договора, которое является его неотъемлемой частью.

1.2. Исполнитель принимает на себя поставку расходных и комплектующих материалов для поддержания работоспособности и для ремонта Оборудования.

1.3. Заказчик обязуется оплачивать указанные в п. 1.1-1.2 услуги и материалы в порядке, установленным разделом 4 настоящего договора.

2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Техническое обслуживание Оборудования по договору включает в себя следующие виды работ:

  • профилактику (плановые работы по обслуживанию и ремонту);
  • текущий ремонт (внеплановые работы по обслуживанию и ремонту);
  • настройку техники (работы, являющиеся следствием профилактики или текущего ремонта);
  • выезд по вызовам;
  • срочный вызов по Техническому обслуживанию ( любые виды работ, не терпящие отложения в силу их производственной необходимости или невозможности их выполнения в установленном порядке, выполняемые в ночное время или в выходные, праздничные дни )
  • 2.2. Оборудование принимается на техническое обслуживание только после профилактических и необходимых ремонтных работ, за исключением нового Оборудования.

    2.3. Техническое обслуживание Оборудования, осуществляется Исполнителем по вызову Заказчика.

    2.4. Исполнитель приступает к выполнению работ по ремонту в течение 1 (одних) суток с момента поступления вызова. В случае отсутствия запасных частей и расходных материалов, срок может быть изменен по согласованию сторон.

    2.5. Транспортировка Оборудования к месту ремонта производится как силами и средствами Исполнителя, так и силами и средствами Заказчика, по договоренности в каждом конкретном случае.

    2.6. Транспортировка картриджей для осуществления их заправки или восстановления производится силами Заказчика.

    2.7. После произведенных работ подписывается “Акт выполненных работ”, в котором указывается список произведенных работ и установленные или замененные комплектующие или расходные материалы, а также время затраченное на выполнение работ . Если немотивированный отказ Заказчика от подписания акта выполненных работ повлек за собой просрочку в сдаче работы, риск случайного повреждения обслуживаемого Оборудования переходит к Заказчику с даты, когда акт должен был быть подписан. При уклонении Заказчика от подписания акта выполненных работ (принятия выполненных работ) в течение 7 дней от даты предъявления акта на подпись Заказчику, Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору.

    2.8. Оплата Срочного вызова по Техническому обслуживанию осуществляется по двойной стоимости.

    2.9. Оплата нового Оборудования, расходных материалов и комплектующих (ЗИП), для замены вышедших из строя, производится Заказчиком дополнительно и не входит в стоимость обслуживания по Договору.

    2.10. Поставка нового оборудования и материалов , по умолчанию, осуществляется в течении 7-14 дней, а при определенных условиях согласно срокам, установленным Исполнителем в счетах на оплату и согласованными с Заказчиком.

    3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    3.1. Заказчик обязан:

    • принять и оплатить оказанные услуги в сроки и в порядке, предусмотренными настоящим договором;
    • установить лиц ответственных за эксплуатацию Оборудования;
    • завести “Журнал вызовов” и соблюдать его заполнение;
    • работать на расходных материалах рекомендуемых Исполнителем;
    • при первых признаках поломки Оборудования немедленно сообщать Исполнителю;
    • принять все производимые Исполнителем работы, с подписанием соответствующих актов выполненных работ;
    • обеспечить доступ сервисного инженера Исполнителя к Оборудованию Заказчика.
    • обеспечить согласованность вызовов , в случае если ответственных лиц более одного.
    • 3.2. Исполнитель обязан:

    • соблюдать сроки и условия выполнения работ, оговоренные в данном договоре;
    • незамедлительно реагировать на вызова Заказчика;
    • предварительно информировать Заказчика о необходимости замены каких-либо запасных частей;
    • поддерживать минимальные складские запасы расходных материалов и запасных частей для обслуживаемого Оборудования;
    • 3.3. Исполнитель не несет ответственности за качество работы Оборудования, в случае использования расходного материала, не рекомендуемого Исполнителем, за информацию на жестком диске, в случае физического разрушения поверхности диска, некорректного низкоуровневого форматирования, при обнаружении вирусных программ, а также при использовании оборудования с узлами, блоками, деталями, которые отработали свой ресурс.

      3.4 Заказчик, по согласованию с Исполнителем может зарезервировать находящееся на складе Исполнителя новое Оборудование до оплаты на срок не более трех дней. В случае отсутствия подтверждения оплаты платежным поручением резерв снимается в безусловном порядке без предварительного уведомления Заказчика. Заказчик обязан получить зарезервированную и оплаченную продукцию не позднее трех дней с момента прихода денег на расчетный счет Исполнителя либо воспользоваться услугами службы доставки Исполнителя. По истечении срока резервирования продукция снимается с резерва и Исполнитель не несет ответственности за их своевременную поставку. Заказчик вправе согласовать с Исполнителем большие сроки резервирования.

      4. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

      4.1. Сумма оплаты в месяц по настоящему договору составляет __________ рублей (____________________ ) с учетом НДС.

      4.2. Оплата по договору может быть изменена в связи с изменением цен на материалы, условий оплаты труда и появления других затрат, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору, о чем Заказчик извещается за 30 дней до наступления срока оплаты.

      4.3. Оплата по договору производится на основании счета-фактуры, перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

      4.4. При просрочке оплаты Заказчиком более 14 дней Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему договору.

      4.5. В случае задержки оплаты по договору, Заказчик обязан известить об этом Исполнителя в течение 3-х дней.

      5. ГАРАНТИИ

      5.1. Исполнитель гарантирует качественное обслуживание и ремонт Оборудования в сроки, установленные Договором при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации, рекомендуемых Исполнителем.

      5.2. Гарантия Исполнителя действительна при условиях соблюдения сотрудниками Заказчика основных правил, изложенных в сопроводительных документах на оборудование (инструкция пользователя).

      5.3. В случае некачественного выполнения работ, Исполнитель обязуется обеспечить повторное их выполнение за счет собственных средств.

      5.4. Оборудование не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

    • наличия механических повреждений, в случае небрежного обращения;
    • нарушения правил эксплуатации ;
    • если Оборудование было вскрыто или ремонтировалось лицом, на то не уполномоченным Исполнителем.
    • 5.5. Гарантия не распространяется на расходные материалы.

      6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

      6.1. Настоящий договор вступает в силу после подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

      6.2. Срок действия настоящего договора с «___» ___________ 201__ г. по «___» ___________ 201__ г. В случае, если по окончании срока действия договора не поступило письменного извещения о его расторжении, договор считается пролонгированным на следующий срок.

      6.3. Договор, может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае грубого нарушения условий настоящего договора, в случае уклонения Заказчиком от подписания акта выполненных работ и просрочки оплаты счета-фактуры более 14 дней, при этом другая сторона должна быть письменно извещена об этом не позже, чем за 30 дней.

      6.4. Расторжение Договора не освобождает стороны от взятых ими на себя финансовых обязательств и произведения окончательных взаиморасчетов.

      6.5. Все права и обязательства по настоящему договору передаются третьим лицам с письменного соглашения сторон.

      6.6. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

      6.7. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

      6.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одной для каждой из сторон.

      7. ФОРС-МАЖОР

      7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора и результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательств полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

      7.2. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение срока исполнения настоящего договора по взаимному согласию сторон на период действия указанных обстоятельств.

      7.3 В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору в связи с форс-мажорными обстоятельствами, стороны принимают решение об отсрочке исполнения настоящего договора или о его расторжении.

      7.4 Исполнитель не несет ответственности за задержку, либо срыв поставки продукции по вине фирмы-производителя.

      Примерная форма договора на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию оборудования (исполнитель — иностранное юридическое лицо) (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

      Договор на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию оборудования
      (исполнитель — иностранное юридическое лицо)

      [ место подписания договора ]

      [ число, месяц, год ]

      [ Полное фирменное наименование заказчика ], являющееся юридическим лицом по законодательству Российской Федерации (код страны — 643), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, Положения, Доверенности ], с одной стороны и

      [ полное официальное наименование исполнителя ], именуемое в дальнейшем «Исполнитель», созданное и действующее по законодательству [ указать полное наименование страны и ее трехзначный код в соответствии с международным классификатором «Страны мира», используемым для целей таможенного оформления ] в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ документ, подтверждающий полномочия ], с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

      1. Предмет договора

      1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика осуществлять техническое обслуживание, диагностику и ремонт [ вписать нужное ] (далее — оборудование), перечень которого указан в Приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

      1.2. Услуги Исполнителя по настоящему договору включают в себя:

      — осуществление регламентных работ по периодическому техническому обслуживанию оборудования;

      — осуществление текущего ремонта оборудования;

      — выполнение капитального ремонта оборудования, а также отдельных узлов и агрегатов;

      — проведение диагностики технического состояния оборудования по методике, установленной заводом-изготовителем.

      2. Права и обязанности сторон

      2.1. Исполнитель обязуется:

      — по заявке Заказчика осуществлять техническое обслуживание, диагностику и ремонт оборудования с периодичностью и в объеме, установленном заводом-изготовителем, в соответствии с инструкцией по эксплуатации, с использованием оригинальных запасных частей и расходных материалов, предоставляемых Исполнителем;

      — оказывать услуги, предусмотренные настоящим договором, по месту нахождения оборудования Заказчика, а в случаях, когда работа может быть выполнена только в условиях мастерских технического центра Исполнителя, своими силами и средствами осуществлять демонтаж и вывоз оборудования к месту назначения;

      — организовать разработку и ведение необходимой документации по вопросам организации эксплуатации оборудования;

      — обеспечить своевременное и качественное выполнение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний оборудования;

      — обеспечить установленный порядок подключения и допуска в эксплуатацию оборудования после технического обслуживания и ремонта;

      — организовать оперативное обслуживание оборудования и ликвидацию аварийных ситуаций.

      2.2. Исполнитель вправе:

      — требовать от Заказчика оплаты услуг по цене, в порядке и сроки, установленные настоящим договором;

      — требовать от Заказчика компенсации стоимости расходных материалов, произведенных в связи с оказанием услуг;

      — самостоятельно определять сроки выполнения заявки Заказчика;

      — привлекать для исполнения настоящего договора третьих лиц.

      2.3. Заказчик обязан:

      — обеспечить Исполнителю доступ в любые помещения с целью оказания услуг;

      — вести предусмотренный технической документацией учет и фиксацию времени работы оборудования.

      — оплачивать услуги Исполнителя в порядке, сроки и размерах, установленных настоящим договором.

      2.4. Заказчик вправе:

      — в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

      — предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работ, при условии, что оно выявлено в разумные сроки.

      3. Гарантийный срок

      3.1. Гарантийный срок на установленные и/или отремонтированные запасные части и/или узлы составляет [ вписать нужное ] с момента их установки Исполнителем на Оборудование, который определяется датой Акта выполненных работ.

      3.2. Гарантия не распространяется на расходные материалы: [ вписать нужное ]; на дефекты и/или неисправности в процессе эксплуатации, вызванные изменениями или модификациями, внесенными в Оборудование без предварительного письменного разрешения завода-изготовителя; условиями эксплуатации и технического обслуживания, не соответствующими требованиям завода-изготовителя; ремонтом оборудования, произведенным не уполномоченной сервисной организацией или использованием запчастей или компонентов, не утвержденных заводом-изготовителем.

      3.3. Гарантия не распространяется на запасные части и расходные материалы, приобретенные у других поставщиков.

      4. Цена договора и порядок расчетов

      4.1. Вознаграждение Исполнителя по настоящему договору определяется исходя из объема выполненных работ и оказанных услуг, на основании заявок Заказчика и графика профилактических работ.

      4.2. Заказчик дополнительно оплачивает фактические расходы Исполнителя (стоимость расходных материалов), произведенные в связи с исполнением обязанностей по настоящему договору.

      4.3. Исполнитель направляет Заказчику счета на оплату услуг и расходных материалов.

      4.4. Заказчик в течение [ срок ] дней с момента получения счета производит оплату безналичным путем на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.

      4.5. Все расчеты по настоящему договору осуществляются в [ указать валюту платежа ]

      4.6. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

      5. Ответственность сторон

      5.1. Исполнитель обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки в разумный срок.

      5.2. За просрочку платежа Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере [ вписать нужное ] от стоимости услуг.

      6. Применимое право и арбитражная оговорка

      6.1. К настоящему договору применяется право [ указать страну применимого права ].

      6.2. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

      6.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет [ количество ] дней с даты получения претензии.

      6.4. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат окончательному урегулированию в [ указать арбитраж ].

      7. Заключительные положения

      7.1. По окончании работ Исполнитель обязан сдать, а Заказчик принять их результаты по акту выполненных работ.

      7.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует [ срок ].

      7.3. Расторжение договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным применимым правом.

      7.4. Настоящий договор составлен на русском и [ вписать нужное ] языках. Переписка по договору будет вестись на [ вписать нужное ] языке. В случае возникновения разночтений или каких-либо несовпадений в смысловом содержании терминов преимуществом обладает текст договора, написанный на русском языке.

      7.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

      8. Реквизиты и подписи сторон

      [ должность, подпись, инициалы, фамилия ]

      Приложение
      к Договору на оказание услуг по ремонту
      и техническому обслуживанию оборудования

      Перечень
      оборудования, принятого для проведения ремонта и технического обслуживания

      Договор ремонт и то оборудования

      Заказчик обязуется оплатить выполненные Подрядчиком Работы на условиях настоящего Договора. Положения настоящего Договора применяются к каждому Заказу, если в Заказе прямо не установлено иное. Подрядчик обязан принять любой Заказ Заказчика, составленный в соответствии с положениями настоящего Договора. Отказ Подрядчика от подписания Заказа, составленного в соответствии с положениями настоящего Договора, не допускается и расценивается как невыполнение Работ, причём срок выполнения Работ считается начавшим течь с момента подачи Заказчиком Заказа Подрядчику. В случаях, предусмотренных законодательством России, Подрядчик предъявляет Заказчику к уплате сумму налога на добавленную стоимость. При изменении налогового законодательства РФ цена Работ автоматически изменяется в соответствии с изменениями законодательства РФ.

      Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

      Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

      Договор на ремонт технологического оборудования

      Типовые договора на ремонт оборудования Договор на ремонт оборудования рассматривается как один из видов договора об оказании услуг на возмездной основе. Договор технического обслуживания оборудования.

      Месяц назад вступили в силу поправки в главный железнодорожный документ — Устав железнодорожного транспорта, предполагающие передачу Минтрансу РФ полномочий по установлению порядка отцепки грузовых вагонов в текущий ремонт.

      Образец договора на ремонт или отделку квартиры в Москве и Подмосковье строительной компании Строй-Комфорт. Заказчик хочет поменять перечень товаров по договору. Не стоит ограничиваться типовыми договорами из интернета — лучше дополните их своими пунктами Понятно, что оборудование с собой не заберешь — оно сделано с учетом Многие советуют заключать договор сразу на большой срок, да еще и регистрировать его в Госреестре.

      Транспортировка оборудования в ремонт и из ремонта производится Заказчиком или Исполнителем за дополнительную плату. Ремонт ККТ выполняемый с применением спец. Договор на техническое обслуживание и ремонт торговой техники Принять оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора.

      Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию и ремонту подъёмно-транспортного оборудования в г. Договор аренды квартиры или найма жилого помещения между физлицами год Договор аренды заполняется в двух экземплярах. Стоимость внепланового ремонта оборудования, не входит в стоимость Работ по техническому обслуживанию и оплачивается отдельно, в соответствии со сметой на выполнение ремонта, утвержденной Сторонами, дефектным актом, составленным представителями Сторон.

      Простой типовой договор на оказание услуг по ремонту Договор на сервисное обслуживание и ремонт оборудования образец. Договор Договора на выполнение ремонтных работ Оборудование Производство Технологическое оснащение.

      Предмет запроса: Оборудование гидравлическое и пневматическое силовое. Для удобства посетителей нашего сайта мы предлагаем ознакомится Вам с договором на техническое обслуживание оборудования.

      Подробнее о договоре на данный вид работ, образец такого документа в нашей статье. Обеспечение контракта: Все бюджетные договора как правило типовые. Договор на сервисное обслуживание от сервисного центра LuxService Оперативный ремонт.

      Приказы подписаны директором департамента Мариной Трушниковой. Оборудование, доставляемое в ремонт, должно быть очищено от грязи и находиться в укомплектованном виде.

      ВСН р Нормы продолжительности проведения работ по ремонту жилищ квартир, домов по заказам населения. Типовой договор на ремонт 24 часа договор ремонта оборудования Дата и место заключения соглашения. Голосовали за типовой договор. Типовой договор с работником. Существенными условиями соглашения подряда являются предмет и срок, которые Структура и содержание типового договора подряда на ремонт оборудования.

      Услуги по ремонту электрического оборудования. Договор на оказание услуг по ремонту: В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель обязуется выполнить работы по ремонту насоса SEV. Типовой договор договор на ремонт электродвигателя. Образец договора на оказание услуг по ремонту: Образец типового договора субаренды нежилого помещения Если рассматривать в целом арендные отношения, то именно они и составляют большой процент сделок Типовой образец договора субаренды нежилого помещения.

      Образцы по теме: Договор, Промышленность. Договор на ремонт оборудования РО По договору подряда одна сторона подрядчик Наша статья подскажет, какие правила учитывать при составлении типового договора на оказание услуг и каким законами это регулируется.

      Образец договора оказания услуг по ремонту помещения. Допуск работников и специалистов к ремонту Оборудования. Договор оказания услуг. Авиабилеты Найроби — Антананариву.

      Компания «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» и компания «ДитсманнЭнергоремонт» заключили договор на ремонт и техническое обслуживание технологического производственного оборудования на Бургасском нефтехимическом комбинате.

      Не Договор на техническое обслуживание оборудования, образец. Департамент госзакупок Свердловской области утвердил два типовых госконтракта на выполнение ремонтных работ зданий. Договор подряда на ремонт технологического оборудования Договор на техническое обслуживание оборудования.

      Договор оказания услуг по ремонту оборудования. Техническое обслуживание и ремонт прибора учета производится в соответствии с правилами и нормами проведения соответствующих работ. Существенные условия договора подряда на ремонт оборудования.

      Договор на ремонт оборудования — это соглашение, по которому одна сторона исполнитель обязуется выполнить за плату по заданию другой стороны заказчика услуги по ремонту оборудования.

      В качестве соглашения о предоставлении услуг ремонта используется договор на ремонт оборудования, который может быть долгосрочным или одноразовым. Договор оказания услуг образец типовая форма. Также в электронной форме должны будут формироваться госконтракты на основе типовых контрактов, типовых условий контрактов.

      Договор на оказание услуг по ремонту оборудования. Стороны заключили настоящий Договор на условиях Основных положений и требований Договора на выполнение работ по ремонту оборудования электростанций, РД Весь типовой бланк и образец договора оказания услуг по ремонту оборудования доступен для свободного использования в прикрепленном Образец договора на выполнение работ ремонт оборудования.

      Типовой договор подряда на ремонт нежилого помещения. При проведении ремонта Оборудования производиться 2. Образец договора на выполнение работ ремонт оборудования Типовые контракты и условия контрактов ФЗ.

      Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство Договор оказания услуг образец типовая форма. Выполняется плановый или послеаварийный ремонт Оборудования.

      Договор уступки права требования по мировому соглашению. Договор оказания услуг по ремонту оборудования Договор на ремонт оборудования образец Договор на выполнение ремонта квартиры. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон.

      Типовые формы документов, рекомендации, примеры. Типовые и нетиповые договоры страхования. Образец договора на ремонт оборудования. Заказчик вправе отремонтировать бытовую технику самостоятельно или силами Исполнителя по отдельному соглашению. Дата и время рассмотрения заявок: Заказчик производит оплату стоимости использованных при Ремонте запасных частей и стоимости услуг по выполнению Ремонта на основании счета в течение 5 банковских дней с момента его получения.

      Типовой договор ип с ип — Архимед Разводка типовая в квартирах. Закупка 3 Договор на ремонт холодильного оборудования. Договор подряда на ремонт технологического оборудования. Договор на ремонт оборудования Договор оказания услуг Типовой договор на оказание ремонтных услуг.

      Оплата за ремонт холодильного оборудования производится Заказчиком на расчетный счет Исполнителей, или за наличный 4. Типовой договор на ремонт инженерного оборудования. Договор на ремонт оборудования образец. Основу сотрудничества в этом направлении закрепляют соответствующим контрактом.

      Стороны договорились также о следующих условиях Типовой договор на оказание услуг автотранспортными предприятиями строительным организациям, В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется в соответствии с заявками Заказчика 1.

      Договор подряда по ремонту оборудования

      Обязанности и права Исполнителя 2. Исполнитель обязан выполнить работу в сроки, согласованные сторонами, а также устранять неисправности оборудования по заявкам Заказчика. Исполнитель обязан, по получении от Заказчика сообщения об аварийном выходе оборудования из строя, произвести квалифицированную оценку причины аварии в течение 48 часов после уведомления, и приступить к ремонтным работам, с учетом п. При проведении работ на объекте Заказчика, Исполнитель обязан выполнять правила трудового распорядка и техники безопасности, действующие на предприятии Заказчика. Исполнитель инструктирует представителя Заказчика по вопросам соблюдения правил эксплуатации техники.

      Техническое обслуживание оборудования Техническое обслуживание оборудования Техническое обслуживание ТО — это мероприятия, направленные на поддержание оборудования в рабочем или исправном состоянии в процессе его использования. Иными словами, это перечень профилактических работ, которые проводятся в период между плановым и неплановым ремонтом. Цели и задачи ТО Техническое обслуживание осуществляется с целью повышения эффективности и надежности работы оборудования. Перечень видов оборудования, которое подлежит техническому обслуживанию обширен:

      Договор на ремонт оборудования

      Исполнитель обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить работы по ремонту холодильного оборудования, расположенного по адресу: Стоимость ремонтных работ и расходных материалов по Договору составляет: Стоимость, указанная в п. Исполнитель обязуется выполнить ремонтные работы в течение 3-х трех рабочих дней после поступления оплаты на банковский расчетный счет Исполнителя. Заказчик обязуется принять выполненные работы и в течение 3-з дней подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ, что будет являться подтверждением надлежащего выполнения работ Исполнителем и отсутствия претензий со стороны Заказчика к качеству работ. Исполнитель оставляет за собой право заменять оговоренные ранее запасные части на аналогичные, в случае их отсутствия у поставщика Исполнителя. Исполнитель гарантирует качество выполняемых ремонтных работ. Гарантийный срок на ремонтные работы составляет 6 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания обеими сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

      Обслуживание электрических сетей

      Договор на ремонт кондиционеров Договор на ремонт кондиционеров. Данный документ четко фиксирует информацию об обнаруженных повреждениях, стоимость проводимых мероприятий, ответственность сервисного центра перед клиентом. Составляется после проведения тщательной диагностики оборудования. Оборудование установлено по адресу: Объем, сроки и стоимость работ по ремонту Оборудования согласуются сторонами путем оформления калькуляции к настоящему Договору.

      Исполнитель обязан: Оказывать Заказчику следующие услуги в порядке, установленном настоящим Договором: Оказать услуги лично, а при привлечении третьих лиц нести за них ответственность. Осуществлять сохранность и целостность оборудования в период технического обслуживания, ремонта до момента его передачи Заказчику.

      Договор на ремонт оборудования

      Организация ремонта Оборудования включает: Планирование работ по ремонту Оборудования. Исходными данными для разработки сетевого графика ремонта Оборудования являются техническое состояние Оборудования и обеспеченность технологической оснасткой, ремонтной документацией, запасными частями и материалами.

      СОДЕРЖАНИЕ

      Настоящий руководящий документ устанавливает основные положения и требования, включаемые в Договор между электростанциями и энергообъединениями (далее по тексту — Заказчик) и предприятиями и организациями (далее по тексту — Подрядчик) на выполнение работ по ремонту и модернизации энергооборудования.

      Настоящие основные положения и требования подлежат применению Заказчиком и Подрядчиком при формировании организационно-технических требований к Подрядчику и Заказчику при заключении Договоров, в том числе и на конкурсной основе.

      При заключении конкретного Договора Заказчики и Подрядчики в зависимости от местных условий и предмета Договора могут применять настоящие основные положения и требования полностью или частично, конкретизируя или изменяя отдельные пункты, что фиксируется в условиях Договора.

      РД разработан с учетом Гражданского Кодекса РФ и в развитие «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» РДПр 34-38-030-92.

      1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

      1.1. По Договору подряда одна Сторона — Подрядчик обязуется выполнить по заданию другой Стороны — Заказчика, работу по ремонту или модернизации энергооборудования и сдать ее результат Заказчику, который обязуется принять результат работы и оплатить его.

      1.2. Договор, заключенный между Подрядчиком и Заказчиком, представляет собой документ, подписанный обеими сторонами и который юридически оформляет достигнутые соглашения между ними. Документы, подписанные Сторонами и прилагаемые к Договору, являются его составной частью. Все дополнения или изменения к уже подписанному Договору, возникшие в процессе его выполнения, рассматриваются Заказчиком и Подрядчиком и при обоюдном согласии оформляются соответствующими дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью Договора. Рекомендуемая форма Договора приведена в приложении 1.

      1.3. В конкретном Договоре должен быть определен основной комплекс предоставляемых Подрядчиком работ и услуг.

      1.4. Работы и услуги, предоставляемые Подрядчиком по Договору, должны соответствовать действующим техническим требованиям, инструкциям, нормативным документам и другим материалам Заказчика, которые передаются в распоряжение Подрядчика.

      1.5. Предмет Договора предполагает выполнение всех видов работ и мероприятий, необходимых для полного завершения работ по Договору в соответствии с согласованными техническими требованиями и нормами. Все изменения, связанные с увеличением трудовых и материальных затрат по сравнению с представленной Подрядчиком документацией, рассматриваются и согласовываются Заказчиком и Подрядчиком дополнительно.

      1.6. По согласованию Сторон Подрядчик обязуется под свою ответственность и за свой счет включить в предмет Договора приблизительный, но не окончательный перечень услуг:

      а) оформление и получение разрешений, лицензий на производство работ за исключением тех, которые принадлежат Заказчику, как собственнику;

      б) обеспечение необходимой универсальной технологической оснасткой, (кроме штатной оснастки, поставляемой заводами-изготовителями), средствами малой механизации, инструментом, грузоподъемными механизмами (талями, лебедками и т.п.), съемными грузозахватными приспособлениями (универсальными стропами и т.п.), шкафами для инструмента и т.д.;

      в) оформление сметно-договорной документации;

      г) выделение необходимых средств и оборудования для обеспечения техники безопасности;

      д) проведение предварительной оценки представленных Заказчиком объемов работ;

      е) подготовку и передачу Заказчику всей необходимой по Договору документации.

      1.7. Подрядчик обеспечивает выполнение дополнительных работ, таких как:

      а) ремонтные работы по устранению дефектов (в объеме выполненных Подрядчиком работ), выявленных в процессе эксплуатации отремонтированного оборудования в гарантийный период;

      б) работы, не включенные в объемы, выявленные в процессе дефектации. Эти работы принимаются к исполнению Подрядчиком лишь в том случае, если они будут включены в дополнительное соглашение к Договору, определены сроки и стоимость их выполнения и Договора в целом.

      1.8. По согласованию Сторон допускается внесение изменений в Договор с возможной корректировкой цены и срока его выполнения.

      1.9. Подрядчик принимает предложения Заказчика по увеличению, уменьшению объема работ по Договору. Если увеличение или уменьшение объема работ превышает 20% полной цены Договора, то новые сроки и стоимость Договора устанавливаются по взаимному согласию Сторон в подписанном дополнительном соглашении к Договору. Уменьшение объемов, предложенное Заказчиком, может повлечь за собой изменение гарантийных обязательств Подрядчика.

      1.10. В случае если увеличение или уменьшение объемов работ по Договору, предлагаемое Заказчиком составляет более 20% от полной цены Договора, Подрядчик имеет право согласиться или отказаться от предложений Заказчика.

      2. ЦЕНЫ

      2.1. Цена Договора включает в себя все, что относится к предмету Договора.

      2.2. В цену Договора входят все виды налогов, которые обременяют предмет Договора, за исключением налога на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость оплачивается Заказчиком в размере, установленным законодательством, на основании счетов-фактур Подрядчика.

      2.3. Цена Договора неизменна. Не допускается повышение цены Договора по отношению к установленной в нем или в приложениях к нему, за исключением случаев, обусловленных в разделе 3.

      2.4. Стоимость дополнительных работ, необходимость выполнения которых выявляется в процессе ремонта, оформляются дополнительным соглашением к Договору.

      2.5. Не оплачивается работа, не включенная ранее в Договор, если она не была представлена предварительно Подрядчиком с указанием точной стоимости выполняемой работы и не была принята представителем Заказчика.

      3. ПЕРЕРАСЧЕТ ЦЕН

      3.1. Если иное не предусмотрено Договором, то Заказчик и Подрядчик при перерасчете цен должны пользоваться официальными индексами цен, доводимых до энергопредприятий Министерством экономики РФ.

      Базовые индексы принимаются на момент подписания Договора, а конечные индексы — на момент осуществления финансовых расчетов.

      Пересчет цены производится по формуле:

      Цпер — цена пересчета;

      Цд — цена договора;

      Кк — базовый индекс на момент подписания договора;

      Кн — базовый индекс на момент осуществления финансовых расчетов.

      3.2. Индексация цен проводится на период действия Договора. По истечении этого срока, индексируется только та часть стоимости работ Договора, оплата которой задержана по вине Заказчика.

      4. ВЫПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА

      4.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

      4.1.1. Подрядчик и Заказчик несут полную ответственность за выполнение Договора.

      4.1.2. Подрядчик обязан соблюдать график выполнения работ в соответствии с условиями Договора.

      4.1.3. Подрядчик обязан оперативно информировать Заказчика о ходе выполнения Договора и проблемах, выявленных в процессе его выполнения, передавать своевременно технические и информационные материалы, определенные Договором.

      4.1.4. Принятие Заказчиком объемов выполненных работ не освобождают Подрядчика от ответственности до окончания гарантийного срока.

      4.1.5. Планирование и контроль за ходом работ осуществляется как Заказчиком, так и Подрядчиком.

      4.1.6. Подрядчик обязан определить на весь срок действия Договора своего ответственного представителя со всеми полномочиями для решения как технических, так и финансовых вопросов. Заказчик имеет право отказаться от услуг представителя Подрядчика при наличии мотивированных причин. Необходимость и срок замены полномочного представителя Подрядчика согласовываются Сторонами.

      4.1.7. Представитель Подрядчика для выполнения своих профессиональных обязанностей находится в тесном сотрудничестве с представителем Заказчика и совместно с ним координирует режим работы, организацию и программу и следит за их выполнением своим персоналом.

      4.1.8. До начала работ Подрядчик представляет Заказчику для утверждения проект производства работ. После его утверждения он остается в силе в течение всего срока действия Договора.

      Согласно утвержденному проекту в течение всего срока действия Договора Подрядчиком должны соблюдаться санитарно-гигиенические нормы и нормы техники безопасности. Необходимо также постоянно следить за выполнением персоналом всех норм, принимать все меры предосторожности для предотвращения возможных несчастных случаев.

      4.1.9. Заказчик имеет определенные Договором полномочия при осуществлении контроля за ходом ремонта энергообъекта. Указания Заказчика должны немедленно выполняться, даже в случае последующего предъявления претензий со стороны Подрядчика. Все приказы, распоряжения и указания Заказчика, в том числе о приостановлении работ Подрядчиком, должны делаться только в письменном виде.

      4.1.10. При повторном невыполнении Подрядчиком указаний Заказчика, оформленных в письменном виде, Заказчик вправе принять решение о расторжении договора в порядке, установленном Гражданским Кодексом РФ.

      4.1.11. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность (требовать увеличения численности, перестановки бригад, замены специалистов и т.д.).

      Заказчик вправе вмешаться в производство работ Подрядчиком только, если последний:

      а) своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования или нарушает ПТЭ, ПТБ, правила Госгортехнадзора РФ, правила противопожарной безопасности;

      б) выполняет работы с нарушением согласованного графика, если окончание их в срок оказывается под угрозой;

      в) допустил дефекты, которые могут быть скрыты последующими работами;

      г) не выполняет требования технологической и нормативно-технической документации.

      В этих случаях Заказчик вправе потребовать от Подрядчика устранить указанные нарушения. Если Подрядчиком не будут приняты меры к устранению нарушений, Заказчик вправе расторгнуть договор в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.

      4.1.12. Обеспечение подготовительных и ремонтных работ материалами и запасными частями производится Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с согласованным сторонами порядком.

      4.1.13. Сторона, поставляющая материалы, запасные части и комплектующие изделия, предоставляет другой стороне сертификаты и другие документы завода-изготовителя, подтверждающие качество, или документы выполненного своими силами контроля материалов и запасных частей.

      При не предоставлении указанной документации вторая сторона вправе приостановить ремонтные работы с возложением ответственности за простой на первую сторону, поставляющую материалы, запасные части и пр.

      4.1.14. Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку и доставку на энергопредприятие грузов, непосредственно необходимых для выполнения ремонтных работ, предусмотренных договором и отправленных им в адрес Заказчика железнодорожным, водным или авиатранспортом, надлежащее хранение, а также отправку аналогичных грузов обратно по окончании ремонтных работ. Предоставление транспортных услуг Заказчиком для перемещения поступающих грузов Подрядчика определяется Договором. Таможенная «очистка» грузов входит в обязанности Заказчика.

      4.1.15. При адресовании грузов на подъездные пути Заказчика Подрядчик согласовывает с ним характеристику грузов (вес, габариты и т.п.) и сроки их отправки.

      4.1.16. По согласованию с Заказчиком Подрядчик обеспечивает доставку необходимых для производства ремонтных работ материалов к месту производства работ своими силами.

      Конкретный порядок отпуска, хранения, транспортирования и расчетов за материалы, запасные части и комплектующие изделия, передаваемые Заказчиком для производства работ Подрядчику, определяется в Договоре.

      4.1.17. Заказчик и Подрядчик за 10 дней до начала ремонта проверяет наличие материалов и запасных частей, необходимых для ремонта, соответствие их установленным требованиям к качеству и наличие сертификатов и других документов, удостоверяющих их качество.

      4.1.18. О задержках в обеспечении ремонтных работ материалами и запасными частями, энергоресурсами, в обработке деталей на металлорежущих станках, в обслуживании ремонта грузоподъемными и транспортными средствами, вызвавших нарушение графика ремонтных работ, Подрядчик извещает письменно Заказчика и решает с ним вопросы продолжительности ремонта и компенсации потерь.

      4.1.19. При ремонте оборудования Подрядчик принимает меры, обеспечивающие возможность получения пригодных для повторного использования материалов и изделий. Если количество полученных материалов и изделий, пригодных для повторного использования, больше потребности в них на объекте ремонта или они не используются, Подрядчик обязан передать излишнюю часть материалов и изделий, пригодных для дальнейшего использования, Заказчику непосредственно на месте демонтажных работ, без какой-либо переработки.

      4.1.20. При необходимости Заказчик совместно с Подрядчиком разрабатывает график совмещенных работ.

      4.1.21. Заказчик обязан назначить ответственных лиц за проведение дефектации оборудования и его приемки в процессе ремонта и по его окончании.

      4.2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

      4.2.1. Подрядчик обязан ознакомиться с условиями и особенностями энергообъекта и выполнения ремонтных работ на нем до подписания Договора. Предполагается, что Подрядчик хорошо изучил условия, при которых предстоит выполнить весь объем работы и факторы, которые могут отрицательно повлиять на выполнение Договора.

      4.2.2. Подрядчик обязан предварительно ознакомиться с бытовыми и жилищными условиями для персонала, наличием материалов, запасных частей и комплектующих изделий, с внутристанционными транспортными дорогами и т.д.

      4.2.3. Подрядчик до начала ремонтных работ должен ознакомить свой персонал с объемом ремонтных работ, сроком ремонта, сетевыми и (или) линейными графиками, схемой управления ремонтом, организацией инструментального и материально-технического обеспечения, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировки мусора и отходов, мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями, правилами внутреннего распорядка Заказчика и т.д.

      4.2.4. Подрядчик, в согласованные с Заказчиком сроки, должен выполнить:

      а) организационно-технические мероприятия, в том числе: разработку сетевого и (или) линейного графиков ремонта, составление (уточнение) ведомостей инструмента, технологической оснастки, грузоподъемных машин и механизмов, а также согласование (уточнение) подготовленных Заказчиком ведомостей материалов и запасных частей;

      б) мероприятия по обеспечению безопасности труда своего персонала в пределах принятого объема ремонта, а также противопожарные мероприятия.

      4.2.5. Заказчик до сдачи оборудования в ремонт должен очистить от пыли, золы и мусора площадки обслуживания, наружные поверхности оборудования, трубопроводов, газо-воздухопроводов, пылепроводов, а также удалить с рабочих мест постороннее оборудование, материалы и пр. Сдача оборудования в ремонт на чистоту оформляется актом между Заказчиком и Подрядчиком.

      4.2.6. Заказчик обеспечивает готовность оборудования к ремонту в сроки, предусмотренные сетевым (календарным) графиком проведения работ: сработку топлива в бункерах котла при его останове, обдувку поверхностей нагрева и отряхивание электродов электрофильтров, спуск золы и шлака из бункера и леток в ГЗУ и удаление на золоотвал, расхолаживание турбины при останове, при необходимости промывку проточной части под нагрузкой, все отключения, обеспечивающие безопасные условия производства работ и др.

      4.2.7. Подрядчик приступает к ремонтным работам после выполнения Заказчиком всех операций, предусмотренных программой вывода в ремонт оборудования, всех отключений оборудования, согласно программе и графику работ, обеспечивающих безопасные условия проведения ремонта, а также после выдачи Заказчиком Подрядчику наряда — допуска на ремонт оборудования.

      4.2.8. За 5 дней до начала работ по Договору Подрядчик передает Заказчику документы, необходимые для оформления личных пропусков персоналу Подрядчика.

      4.3. УСЛУГИ

      4.3.1. Заказчик обеспечивает своими средствами и за свой счет:

      а) энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых Подрядчиком;

      б) ремонт существующих постов энергоснабжения, энергоразводок, сетей 220, 36 и 12 В, монтаж дополнительных постов энергоснабжения и энергоразводок, монтаж временного освещения на рабочих местах Подрядчика;

      в) подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки Подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику ремонта, если их конструкции в соответствии с ПТЭ электроустановок требует для этих целей специального персонала;

      г) надлежащее функционирование системы допуска производственного персонала Подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ по Договору;

      д) режим работы подразделений обеспечения (центральных и цеховых ремонтных мастерских, компрессорных, газогенераторных и кислородных станций, складов, кладовых, лабораторий и т.п.), а также грузоподъемных и транспортных средств (кранов, лифтов и др.) в соответствии с графиком ремонта;

      е) предоставление материалов для сварки контрольных сварных соединений, механическую обработку заготовок для механических испытаний и металлографических исследований;

      ж) выполнение исследований и всех видов испытаний, в том числе металла ремонтируемого оборудования, требующих стационарных машин и лабораторного оборудования;

      з) устройство неинвентарных лесов, подмостей, настилов и т.п., необходимых для производства работ Подрядчиком. Заказчик по взаимной договоренности привлекает Подрядчика на устройство неинвентарных лесов.

      При наличии инвентарных лесов сборку их (кроме котлоочистительных, обмуровочных и теплоизоляционных) на месте производства работ Подрядчик осуществляет своими силами;

      и) в необходимом количестве формами организационно-технических документов, в том числе формулярами (карты измерений), подлежащими оформлению при производстве работ, а также машинописные и копировально-множительные работы, связанные с оформлением организационно-технической и сметно-финансовой документации на производимые Подрядчиком ремонтные работы;

      к) изготовление необходимых для производства работ специальной технологической оснастки, специальных съемных грузозахватных приспособлений, в том числе спецоснастки, чертежи которой разработаны Подрядчиком, если они передаются Заказчику;

      л) конструкторские разработки, связанные с изготовлением ремонтных чертежей и чертежей на мехобработку деталей оборудования, выполнение копировально-множительных работ;

      м) все виды обработки деталей ремонтируемого оборудования на металлорежущих станках. Подрядчик формирует по согласованию с Заказчиком технические условия на обработку и производит приемку деталей после мехобработки;

      н) изготовление или восстановление деталей оборудования, не поставляемых централизованно, если это возможно на станках Заказчика;

      о) исследования, испытания металла ремонтируемого оборудования, контроль качества производимой в процессе ремонта сварки (по согласованию сторон);

      п) разработку технической документации на дополнительные посты энергоносителей, схемы энергоразводок, инвентарных лесов, подмостей и др.

      4.3.2. Заказчик в согласованные сроки предоставляет Подрядчику:

      а) конструкторско-технологическую документацию на сложные специализированные работы, модернизацию оборудования, требующие разработки технологии и специальной оснастки для производства этих работ;

      б) утвержденную ведомость объема ремонтных работ, включая объем работ по контролю и обследованию металла, конструкторско-технологическую документацию (чертежи, схемы и пр.) на все предусматриваемые при ремонте конструктивные изменения узлов и систем оборудования, не требующие Специальной подготовки и оснастки для их выполнения;

      в) проектную и другую документацию энергопредприятия, в том числе: план размещения узлов и крупных деталей ремонтируемого оборудования на ремонтных площадках, схемы транспортных перемещений внутри цехов и на территории энергопредприятия, схемы постов энергоносителей, инвентарных лесов, подмостей и др.;

      г) документы о ремонтах оборудования, данные о его техническом состоянии и об отказах при его эксплуатации;

      д) данные по результатам испытаний оборудования перед ремонтом.

      4.3.3. Заказчик предоставляет Подрядчику на весь срок подготовки и ремонта возможность пользоваться необходимой, для ремонта технической документацией своего технического архива (библиотеки) и другими, имеющимися в его распоряжении техническими пособиями (пакетами, плакатами и т.п.) и на согласованных условиях средствами вычислительной техники, телекоммуникации.

      4.3.4. Заказчик передает Подрядчику по акту на период ремонта штатную ремонтную оснастку, специальные съемные грузозахватные приспособления и такелаж, специальную технологическую оснастку и др., которые он обязан вернуть по окончании Договора. В случаях их повреждения Подрядчик восстанавливает их за свой счет.

      4.4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ, БЫТОВЫЕ И ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

      4.4.1. Количество, площадь и условия предоставления Подрядчику производственных, служебных, бытовых и жилых помещений Стороны согласовывает при заключении Договора или отдельным соглашением.

      Заказчик предоставляет Подрядчику в здании энергопредприятия и на его территории, охраняемые и запираемые служебные и производственные помещения, помещения для руководителя участка, руководителей ремонта и мастеров, помещения под кладовые для хранения приборов, инструмента и другого инвентаря, спецодежды и материалов, бытовые помещения, душевые и шкафы для хранения спецодежды персонала Подрядчика.

      Освещение, отопление всех помещений, обеспечение бытовых помещений водой производится Заказчиком за свой счет.

      Выделенные Подрядчику служебные и производственные помещения должны быть оборудованы мебелью, оснащены телефонами для внутренней и внешней, в том числе междугородней связи.

      На квартире руководителя участка и руководителей ремонта Подрядчика должен быть установлен телефон.

      Установку Подрядчику телефонов и абонентную оплату при использовании местных городских линий производит Заказчик.

      Междугородние переговоры оплачивает Подрядчик по счетам, предъявляемым Заказчиком.

      4.4.2. При предоставлении жилой площади персоналу Подрядчика на расстоянии более 3 км от энергопредприятия и отсутствии вблизи маршрутов городского транспорта, Заказчик обеспечивает своими транспортными средствами и за свой счет перевозку персонажа Подрядчика от места проживания к месту работы и обратно, в соответствии с установленным на энергопредприятии трудовым распорядком.

      4.4.3. В остальных случаях Заказчик предоставляет Подрядчику, на согласованных условиях, на территории электростанции площадку для установки передвижных, оснащенных всем необходимым, производственных и бытовых помещений.

      4.4.4. Заказчик предоставляет Подрядчику право пользования буфетами, столовыми, медпунктами, клубами, спортивными сооружениями и другими социально-культурными объектами наравне со своим персоналом на время выполнения Договора.

      4.5. ВНУТРЕННЯЯ ДИСЦИПЛИНА

      4.5.1. Заказчик на весь срок действия Договора устанавливает правила внутреннего распорядка и дисциплины с целью обеспечения эффективной работы. Требуемые нормы обязательны для всего персонала подрядной организации.

      4.5.2. Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, правил Госгортехнадзора и противопожарной безопасности, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве ремонтных работ.

      4.5.3. Полномочный представитель Подрядчика обеспечивает соблюдение Правил внутреннего распорядка и дисциплину персонала Подрядчика и субподрядных организаций. Заказчик имеет право требовать замену персонала, нарушающего дисциплину.

      4.5.4. Запрещается посещения рабочих зон персоналом Подрядчика, не имеющим отношения к выполнению работ.

      4.5.5. Не допускается вывешивание плакатов на рабочих местах и на территории площадки, за исключением тех, которые принадлежат Заказчику и на которых выделено место для Подрядчика. Доски объявлений должны иметь стандартную форму, цвет, размер, принятые у Заказчика.

      По согласованию с Заказчиком Подрядчик в рабочей зоне может вывесить плакаты с сетевым графиком, со схемами строповки узлов, технологические плакаты и плакаты по охране труда.

      4.5.6. Категорически запрещается потребление на объектах алкогольных напитков и наркотических веществ. Запрещается также курить на рабочих местах за исключением мест, специально отведенных для курения.

      4.5.7. Заказчик обеспечивает в нерабочее время, в установленном на энергопредприятии порядке, охрану имущества Подрядчика, размещенного в производственных помещениях и на ремонтных площадках.

      4.6. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

      4.6.1. Допускается проезд на территорию энергопредприятия согласованного между Заказчиком и Подрядчиком количества автомобилей на период выполнения договорных работ. Подрядчик оформляет и передает Заказчику служебную записку с указанием Госзнаков транспортных средств и фамилий, имен, отчеств водителей.

      4.6.2. Въезд и выезд транспорта с оборудованием и материалами с территории объекта контролируется персоналом Заказчика. Подрядчик обязан выполнять все формальности и требования контролирующего персонала.

      4.6.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность материалов и оборудования при его транспортировке.

      4.7. СКЛАДИРОВАНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ

      4.7.1. Материалы, переданные Заказчиком Подрядчику, должны храниться на складе. В отдельных случаях материалы могут храниться вне склада.

      4.7.2. Заказчик предоставляет в распоряжение Подрядчика специальные требования заводов-изготовителей по хранению и консервации материалов и оборудования, которые должны строго соблюдаться.

      4.7.3. Консервация должна производиться в соответствии с согласованной программой и предписаниями, которые предоставляются Заказчиком. Все мероприятия проводятся силами Подрядчика под наблюдением Заказчика.

      4.7.4. Заказчик, но просьбе Подрядчика, может предоставить на согласованных условиях в его пользование вспомогательные средства для перемещения оборудования, оснастки, деталей и т.д.

      4.7.5. Подрядчик обязан обеспечить сохранность и установленные в НТД условия хранения переданных ему материалов и оборудования. В случае нарушения условий хранения — возместить убытки, причиненные Заказчику нарушением условий их хранения.

      4.8. ПОРЯДОК И ЧИСТОТА

      4.8.1. Подрядчик обязуется постоянно поддерживать чистоту и порядок на ремонтной площадке и рабочих местах, в подсобных помещениях, соблюдать санитарно-гигиенические нормы. Мусор убирается в специальные контейнеры на отведенных для этой цели местах.

      4.8.2. Подрядчик под руководством Заказчика производит отсортировку остатков материалов; металлолом и отходы подлежат складированию в специально отведенных местах или погрузке в транспортные средства Заказчика.

      4.8.3. Заказчик имеет право принять меры к Подрядчику в случае неподдержания должного порядка и несоблюдения чистоты на рабочих местах вплоть до отстранения бригады от работы до устранения замечаний, работа считается не принятой Заказчиком до тех пор, пока рабочее место не будет убрано.

      Приемка оборудования из ремонта на чистоту оформляется актом между Подрядчиком и Заказчиком.

      4.9. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ДНЯ

      4.9.1. Подрядчик обязан выполнять производственный распорядок дня, установленный на энергопредприятии. Производственный распорядок дня должен способствовать выполнению Договора в предусмотренный срок.

      4.9.2. Режим рабочего дня определяется Подрядчиков и Заказчиком в зависимости от графика останова установки. При выполнении работ в ночную смену, Заказчик обеспечивает Подрядчика всем необходимым для работы.

      4.9.3. График выполнения работ устанавливается в соответствии с планированием Заказчика и согласовывается с Подрядчиком. Подрядчик обязан выполнить установленный график выполнения работ. Заказчик может менять первоначально установленный график выполнения работ только после согласования с Подрядчиком, т.к. это влечет соответствующие изменения в его работе.

      4.9.4. Рабочее время, затраченное персоналом Подрядчика на проезд от местоположения предприятия Подрядчика до месторасположения объекта Заказчика при командировании его для производства работ по Договору (при расстоянии до места работы более 50 км), должно оплачиваться Подрядчиком и компенсироваться Заказчиком.

      4.10. КОНТРОЛЬ И КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА

      4.10.1. По просьбе Заказчика Подрядчик предоставляет ему информацию о количестве занятого персонала с указанием специальности и должности. С целью упрощения и облегчения данной работы Заказчик может передать Подрядчику формуляры (бланки), которые должны будут систематически заполняться.

      Заказчик может самостоятельно провести сбор информации, фиксируя физическое присутствие работающих на всех участках.

      4.10.2. Подрядчик должен использовать опознавательную символику для своего персонала. Во избежание совпадений Подрядчик должен согласовать с Заказчиком применение той или иной опознавательной символики. Заказчик по согласованию с Подрядчиком может установить дополнительные требования по идентификации персонала Подрядчика.

      4.10.3. Персонал Подрядчика должен иметь высокий профессиональный уровень, подтвержденный соответствующими документами. В случае несоответствия работника занимаемой должности он должен быть заменен Подрядчиком в согласованный Сторонами срок.

      4.11. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКА

      4.11.1. Для выполнения специальных работ по Договору Подрядчик может по согласованию с Заказчиком привлекать другие организации на правах субподряда.

      Согласование должно быть оформлено письменно и заблаговременно с указанием всех субподрядчиков, привлекаемых к выполнению Договора.

      4.11.2. Подрядчик осуществляет контроль за деятельностью субподрядчиков и несет ответственность за их действия, а также за исполнение договора в целом.

      4.11.3. Заказчик может проверять и наблюдать за деятельностью субподрядчика и за выполнением всех обязательств. Субподрядчик обязан выполнять требования Заказчика, аналогичные предъявляемым к Подрядчику, и представлять все необходимую документацию (документы, отчеты и т.д.).

      4.11.4. Подрядчик несет ответственность за то, чтобы предоставляемые услуги и работы субподрядчика удовлетворяли требованиям Заказчика и действующим нормативным документам.

      5. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЯ

      5.1. Заказчик может проводить инспекционные проверки выполнения работ по Договору в течение всего периода его действия.

      Проверки могут производиться как собственными силами Заказчика, так и с привлечением персонала специализированных организаций и фирм.

      5.2. Помимо инспекционных проверок, проводимых Заказчиком, Подрядчик проводит собственными силами все проверочно-испытательные работы

      в соответствии с нормами и требованиями, а также опираясь на собственный опыт. Подрядчик заблаговременно информирует Заказчика о предстоящих испытаниях и после их проведения предоставляет ему необходимые отчетные документы (протоколы, акты, формуляры и т.д.).

      5.3. Приемка в эксплуатацию и контроль качества отремонтированного оборудования должны производиться в соответствии с разделом 2.9. «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» РДПр 34-38-030-92.

      5.4. Положительные результаты проверочно-испытательных работ не снимают ответственности с Подрядчика по устранению дефектов в течение гарантийного периода эксплуатации отремонтированного оборудования.

      5.5. В случае неудовлетворительных проверочно-испытательных работ Заказчик может действовать в соответствии с положениями раздела 11 и Гражданского Кодекса РФ.

      5.6. Уполномоченные представители Заказчика должны делать все возможное, чтобы инспекционные, проверочно-испытательные работы не нарушали нормальный рабочий режим выполнения Договора. Подрядчик не может выдвигать в качестве одной из причин отставания в выполнении договорных работ время, потраченное на проведение вышеперечисленных мероприятий.

      6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

      6.1. Договорные поставки, работы и услуги должны быть завершены и выполнены в сроки, обусловленные Договором. Подрядчик должен выполнить определенные работы к промежуточным датам, если это предусмотрено Договором.

      6.2. Дата начала работ, установленная в Договоре, может быть заменена на другую по требование Заказчика при наличии объективных причин, препятствующих началу работ в ранее установленное время.

      Об изменении даты начала работ по Договору, с перенесением ее на более позднее время, Заказчик извещает Подрядчика не позднее, чем за 15 дней до даты начала работ, установленной Договором.

      При необходимости изменения даты начала работ по Договору с перенесением ее на более раннее время Заказчик извещает Подрядчика не позднее, чем за 30 дней до новой даты начала работ.

      Изменение даты начала работ должно быть оформлено соответствующим соглашением между Заказчиком и Подрядчиком, являющимся неотъемлемой частью Договора.

      6.3. Заказчик несет ответственность за простой персонала Подрядчика при неисполнении Заказчиком обязанностей по оказанию содействия Подрядчику в выполнении работ, предусмотренных Договором подряда. Такими причинами простоя могут быть непредставление материалов, оборудования, запасных частей, технической документации и пр., что явилось препятствием исполнению Подрядчиком Договора и причиной возникновения в связи с этим простоя персонала Подрядчика, срыва сроков выполнения работ. Дополнительные затраты Подрядчика на ликвидацию отставания выполнения работ по Договору компенсируются Заказчиком.

      6.4. Для выполнения Договора с сокращением установленного срока исполнения, согласие Заказчика оформляется путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

      6.5. Сроки окончания работ по Договору, как правило, не должны меняться за исключением тех случаев, когда Заказчик берет на себя всю ответственность или из-за чрезвычайных обстоятельств (форс-мажор). Для того, чтобы вышеперечисленные причины были приняты во внимание, Подрядчик должен в течение десяти дней представить Заказчику новые сроки начала и завершения Договора, что должно быть определено дополнительным соглашением к Договору.

      6.6. Подрядчик должен использовать все необходимые средства, имеющиеся в его распоряжении, для сокращения отставания, даже если отставание произошло не по вине Подрядчика.

      6.7. Если в результате чрезвычайных обстоятельств (форс — мажор) срок Договора увеличивается более чем на одну четвертую часть от первоначального, Заказчик и Подрядчик решают совместно вопрос о дальнейшей целесообразности продолжения работ и срока их выполнения.

      7. СЧЕТА

      7.1. Для осуществления платежей Подрядчик должен предоставлять Заказчику платежные документы в сроки, определенные Договором. Если не были оговорены специальные условия, Подрядчик ежемесячно обязан представлять Заказчику счета или платежные документы на сумму оказанных услуг в предыдущем месяце.

      7.2. Оплата работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с дополнительными соглашениями к Договору, а также увеличение суммы в результате индексации, производятся по отдельным платежным документам.

      8. ПЛАТЕЖИ

      8.1. Оплата производится в соответствии с конкретными для каждого Договора условиями. В случае отсутствия каких-либо специальных договоренностей платежи осуществляются банковским переводом в течение 10 дней со дня поступления счета или платежных документов Заказчику, после проверки правильности представленных документов.

      При задержке оплаты со дня представления платежных документов более 10 дневного срока к Заказчику применяются штрафные санкции. Величина процента от подлежащей оплате суммы за каждый день просрочки определяется, исходя из процентной ставки реинвестирования, устанавливаемой Центральным Банком РФ и действующей на день оплаты.

      8.2. В тех случаях, когда Заказчик не согласен с представленной к оплате суммой счета или платежных документов, выплачивается только часть суммы по договоренности. Выплату производят по тем счетам, по которым нет сомнений, и делается это в соответствии с пунктом 7.1. Остальная сумма не выплачивается до тех пор, пока не будут проведены все необходимые проверки, после чего обе стороны должны будут придти к соглашению по вопросу следующих выплат.

      8.3. Выплата общей стоимости Договора не означает, что Заказчик считает Договор выполненным со стороны Подрядчика и освобождает его от своих гарантийных обязательств.

      8.4. Оплата выполненных работ может производиться денежными средствами и (или) ценными бумагами по согласованию Сторон.

      9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

      9.1. Подрядчик должен гарантировать соответствие отремонтированного оборудования требованиями нормативно-технической документации (ТУ, руководства по ремонту, ПТЭ) в течение определенных сроков и (или) наработку при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации.

      При отсутствии в НТД на ремонт величин гарантийного срока эксплуатации или наработки, послеремонтный гарантийный срок эксплуатации должен быть установлен не менее 12 месяцев с момента включения оборудования под нагрузку.

      9.2. Гарантийные обязательства Подрядчика должны быть приведены в акте на приемку оборудования из ремонта.

      9.3. Подрядчик может дать гарантийное обязательство, отличающееся от требований п. 9.1, или заявить о прекращении действия выданного ими гарантийного обязательства в случаях:

      если нарушение работоспособности оборудования произошло не по вине Подрядчика;

      при нарушении электростанцией договорных условий по выполнению согласованных объемов работ и по обеспечению ремонта материалами и запасными частями, фондодержателем которых она является;

      при выявлении в процессе эксплуатации отремонтированного оборудования скрытых дефектов, которые не могли быть обнаружены средствами и методами, предусмотренными в НТД на ремонт;

      при нарушении электростанцией правил эксплуатации отремонтированного оборудования, установленных действующей НТД.

      9.4. Гарантийные обязательства могут быть также прекращены, если на оборудовании в течение гарантийного срока производился ремонт без участия Подрядчика, назначившего гарантию, или без согласования с ним.

      9.5. О предъявлении претензий по качеству выполненных Подрядчиком ремонтных работ в течение гарантийного срока эксплуатации объекта ремонта, Заказчик обязан во всех случаях немедленно известить последнего письменно (электронной почтой, телефаксом, телетайпом).

      Если претензии Заказчика к качеству выполняемых Подрядчиком ремонтных работ связаны с нарушением нормальной работы энергопредприятия, подлежащим расследованию и учету в соответствии с Инструкцией по расследованию и учету технологических нарушений в работе электростанций, сетей и энергосистем, Заказчик обязан письменно уведомить об этом Подрядчика, а Подрядчик незамедлительно письменно известить Заказчика о назначении своего представителя для участия в расследовании и обеспечить его прибытие на энергопредприятие не позднее трех суток с момента извещения.

      В остальных случаях о назначении своего представителя Подрядчик извещает Заказчика также письменно, а время рассмотрения претензий стороны согласовывают.

      Акт расследования нарушения служит основанием для предъявления Подрядчику претензий, если установлена его вина.

      9.6. Если Подрядчик не прибыл в течение трех суток по вызову Заказчика для рассмотрения претензий, последний вправе составить акт в одностороннем порядке и направить его Подрядчику вместе с требованием устранить причину нарушения нормальной работы оборудования.

      9.7. Подрядчик обязан выполнить все гарантийные обязательства за свой счет и под свою ответственность.

      9.8. Если Подрядчик не выполняет в согласованные с Заказчиком сроки устранения претензий (дефектов), Заказчик может осуществить всю работу либо своими силами, либо привлекая третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязан оплатить Заказчику все затраты и возместить убытки, нанесенные Заказчику.

      10. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ В СРОК ДОГОВОРА

      10.1. Невыполнение Подрядчиком срока Договора в полном объеме влечет за собой применение Заказчиком штрафных санкций, которые составляют 0,1% от цены Договора за каждый день задержки.

      Заказчик может применить по отношение к Подрядчику штрафные санкции за невыполнение Договора в срок только при установлении двухсторонней комиссией его вины.

      10.2. Невыполнение Заказчиком своих обязательств по Договору, явившихся причиной простоя персонала Подрядчика или продления срока ремонта (задержка вывода оборудования в ремонт, несвоевременное предоставление материалов, оборудования, запасных частей, технической документации и др.), влечет за собой применение Подрядчиком штрафных санкций, которые составляют 0,1% от цены Договора за каждый день простоя.

      Подрядчик может применить по отношению к Заказчику штрафные санкции за вынужденный простой персонала или за продление срока ремонта только при установлении двухсторонней комиссией его вины.

      10.3. Штрафы по пунктам 10.1 и 10.2 не могут превышать 10% от полной цены Договора, включая индексацию.

      10.4. Сторона, применяющая штрафные санкции, в сжатые сроки информирует другую сторону об избранном способе взимания штрафа, причинах, по которым это делается, и общей сумме штрафов.

      10.5. Заказчик взимает с Подрядчика наложенные на него штрафы со всех сумм выплат, Подрядчик взимает с Заказчика наложенные на него штрафы, путем выставления для оплаты дополнительных платежных документов.

      Стороны могут использовать для взимания штрафов другие способы, предусмотренные Законами и Гражданским Кодексом РФ.

      11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ПО ВИНЕ ПОДРЯДЧИКА

      11.1. Заказчик имеет право прекратить действие Договора в случаях, подпадающих под действие Закона, а также в следующих случаях:

      а) если он не согласен с качеством или сроком его выполнения; для того, чтобы расторгнуть Договор достаточно письменного уведомления Подрядчика за 5 дней;

      Подрядчик, получив уведомление, приостанавливает выполнение Договора; Заказчик удерживает из общей цены Договора ту ее часть, которая пропорциональна невыполненной работе.

      б) отказ от выполнения Договора Подрядчиком, приостановление или перерыв в работе над ним;

      в) в других случаях, препятствующих Подрядчику выполнить Договор.

      11.2. Расторжение Договора может произойти по одной из вышеперечисленных причин. Выполнение работ по Договору не прекращается до письменного уведомления Заказчиком о своем решении по расторжению Договора.

      11.3. Подрядчик может предотвратить расторжение Договора, если им будут предоставлены серьезные гарантии, способные, с точки зрения Заказчика, обеспечить выполнение Договора.

      11.4. Решение Заказчика о расторжении Договора считается принятым Подрядчиком, если он в течение 5 дней после получения уведомления не выставил свой протест в письменном виде.

      11.5. В случае расторжения Договора Заказчик приостанавливает поставки и услуги, оказываемые Подрядчиком, до принятия решения о его прекращении в соответствии с нормами, изложенными ниже.

      11.6. В процессе ликвидации поставок и услуг, выполненных Подрядчиком до расторжения Договора, не производятся оценки и выплаты по незаконченным объектам.

      Результат сальдо ликвидации в случае положительного сальдо для Подрядчика осуществляется в соответствии с установленными платежами, при положительном сальдо для Заказчика, незамедлительно передается ему.

      11.7. Заказчик оставляет за собой право требовать с Подрядчика компенсацию за причиненный ущерб и получить ее через перерасчет платежей.

      Если после этого общая сумма убытков не скомпенсирована, Заказчик и Подрядчик должны договориться между собой о возмещении убытков за счет имущества Подрядчика (материалы, оборудование, оснастка и другие ценности).

      Если Стороны не договорились о порядке возмещения убытков, то вопрос решается в Арбитражном суде по месту расположения Подрядчика.

      11.8. В случае расторжения Договора Заказчик может принять следующие меры:

      а) приостановить все виды платежей;

      б) задержать оборудование, оснастку, материалы и другие материальные ценности, поставленные на объект Подрядчиком для выполнения Договора;

      в) подписать Договор с третьими лицами за счет Подрядчика, которые взяли бы на себя проведение всего комплекса работ по завершению Договора.

      Общая сумма убытков и сроки проведения полного взаиморасчета устанавливаются двухсторонней комиссией Заказчика и Подрядчика.

      12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ИЛИ ЕГО ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ ЗАКАЗЧИКА ИЛИ ПОДРЯДЧИКА

      12.1. Заказчик может в любой момент приостановить выполнение Договора или расторгнуть его полностью или частично, представив Подрядчику аргументированное заявление.

      12.2. В тех случаях, когда перерыв в работе продолжается более одного месяца и прекращение Договора происходит по инициативе Заказчика, он обязан возместить убытки, понесенные Подрядчиком в результате данного решения.

      Подрядчик должен предоставить Заказчику перечень убытков и потерь. Сумма выплат определяется в результате взаимного соглашения между обеими сторонами с учетом условий, предусмотренных в предыдущем параграфе.

      12.3. После получения уведомления от Заказчика о приостановлении или расторжении Договора, Подрядчик прекращает свою деятельность с даты, указанной в уведомлении.

      12.4. В случае расторжения Договора немедленно начинается процесс ликвидации всех дальнейших поставок и услуг.

      12.5. В случае приостановления Договора, ликвидация поставок и услуг производится так скоро, как этого требует Заказчик, но, как правило, не ранее одного месяца после даты приостановки Договора.

      12.6. Договор может быть приостановлен или расторгнут по инициативе Подрядчика при:

      — систематическом нарушении взятых Заказчиком обязательств, препятствующем выполнению Договора Подрядчиком;

      — при систематической задержке расчетов за выполненные работы, или задержки их более чем на 30 дней со дня подписания акта приемки выполненных работ (ф. № ПЭ-12);

      — при остановке по инициативе Заказчика выполнения Договора на срок более 1 месяца;

      — уменьшении или увеличении стоимости работ по договору более чем на 20%, в связи с внесенными Заказчиком изменениями в объемы работ по Договору.

      13. ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

      13.1. Подрядчик предоставляет, в случае необходимости, Заказчику патенты, лицензии и другие права промышленной собственности по предмету Договора.

      13.2. Подрядчик, предоставив гарантии Заказчику, освобождает его от ответственности за нарушение прав промышленной собственности и обязан сделать все необходимое, чтобы защитить Заказчика от всех рекламаций и претензий, которые могут быть предъявлены ему в результате нарушений этих прав.

      13.3. Заказчик и Подрядчик имеют доверительные отношения, они обязаны быть взаимно честными. Без письменного согласия Стороны обязуются не передавать третьим лицам Договор, техническую документацию, чертежи, схемы, техническую и экономическую информацию друг о друге и другие документы, которые обе стороны предоставляли друг другу в процессе выполнения Договора.

      14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

      14.1. Если в процессе выполнения договорных работ Подрядчик наносит повреждения или причиняет ущерб персоналу, или собственности Заказчика, или других подрядчиков, он несет за это ответственность в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.

      14.2. При заключении Подрядчиком Договора с субподрядными организациями для проведения специальных работ, ответственность перед Заказчиком за организацию работ и меры безопасности возлагаются на Подрядчика.

      14.3. Подрядчик несет ответственность за невыполнение обязательств по Договору, а также за действия персонала, работающего по Договору,

      Подрядчик принимает на себя все расходы, связанные с покрытием издержек, по принятым на основании совместных актов рекламациям и претензиям.

      15. ФОРС — МАЖОР

      15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а также чрезвычайного положения, мятежа, массовых волнений и беспорядков, торгового эмбарго, закрытия границы, действий законодательной или исполнительной власти Российской Федерации.

      15.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана известить в письменной форме другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств не позднее трех дней с даты их наступления.

      15.3. Если эти обстоятельства будут длиться более шести месяцев, то представители сторон должны встретиться, чтобы обсудить, какие меры следует принять. Однако, если в течение дополнительного месяца стороны не смогут договориться, то каждая из сторон вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

      16. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЗАКОНЫ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ

      16.1. Все проблемы по выполнению Договора, которые могут возникнуть у Сторон и которые не удалось решить согласительным путем, могут быть разрешены исключительно в соответствии с законами Российской Федерации.

      16.2. В Договоре заключаемом РАО «ЕЭС России», а также его дочерними и зависимыми обществами, иными коммерческими и не коммерческими организациями, учредителем которых является РАО «ЕЭС России» должна быть установлена арбитражная оговорка следующего содержания:

      «Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Третейском суде при РАО «ЕЭС России» в соответствии с документами, определяющими его правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на дату подачи искового заявления, без обращения в федеральный суд, в том числе арбитражный суд.

      Решения Третейского суда при РАО «ЕЭС России» являются обязательными для Сторон.

      Принудительное исполнение решений Третейского суда при РАО «ЕЭС России» осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством».

      16.3. В Договорах заключаемых Заказчиками, не являющимися дочерними и зависимыми обществами, иными коммерческими и не коммерческими организациями, учредителем которых является РАО «ЕЭС России», должно быть предусмотрено арбитражное соглашение, по которому все неразрешенные споры, разногласия или рекламации, которые могут возникнуть между Подрядчиком и Заказчиком в процессе совместной работы прямо или косвенно, разрешаются с помощью арбитража, в рамках арбитражных судов, установленных Договором.

      ПРИЛОЖЕНИЕ (Рекомендуемое)

      на ремонт (наладку) оборудования энергопредприятия

      Смотрите так же:  Действуют ли льготы на налогообложение малого бизнеса в 2020 году. Налог на малые предприятия 2020

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *