Договор на ремонт

Договор на ремонт офиса

г. Москва ___________ 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ОЛИМП стройсервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора___________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ___________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые Стороны заключили настоящий договор подряда (далее – Договор) о нижеследующем:

  1. 1.Предмет договора
  2. 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика строительно-ремонтные работы (далее по тексту – Работы), указанные в Смете (Приложение № 1 к настоящему Договору) на объекте Заказчика, расположенном по адресу: __________________________________________. (далее по тексту – Объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить, выполненные Подрядчиком Работы и материалы, использованные для производства Работ, указанные в Локальной смете на ремонтные работы (Приложение № 1 к настоящему Договору) (далее по тексту – Смета), в сроки и в порядке, установленных настоящим Договором.

    1.2. Все дополнительные работы, не вошедшие в Смету, и возникшие по инициативе Заказчика выполняются по согласованному Сторонами Дополнительному соглашению.

    1.3. Стоимость производимых по настоящему Договору Работ и стоимость используемых материалов согласно Смете на ремонтные работы составляет_________ рублей __ коп., включая НДС 18% – _________.

    2. Порядок и сроки выполнения работ, условия и порядок оплаты

    2.1. Подрядчик приступает к выполнению Работ в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора обеими Сторонами. После подписания настоящего Договора Заказчик оплачивает Подрядчику авансовый платёж в размере 50% от общей стоимости Договора, указанной в п.1.3. Договора. Заказчик производит оплату, указанного в настоящем пункте аванса в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения счета от Подрядчика. Счет выставляется Подрядчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора.

    2.2. Срок выполнения всех работ по настоящему Договору -____ рабочих дней с момента начала работ (п.2.1. настоящего Договора).

    2.3. По окончании производства работ в течение 3 (трёх) рабочих дней Подрядчик передает Заказчику Акт сдачи — приемки работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получения Акта сдачи — приемки работ обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи — приемки или в этот же срок направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. Если в течение 3 (трёх) рабочих дней после получения Акта сдачи-приемки Заказчик не подписал Акт сдачи — приемки работ и не предъявил мотивированный отказ от приемки работ, работы считаются принятыми Заказчиком, а Акт сдачи — приемки им подписанным.

    2.4. В случае мотивированного отказа Заказчика подписать Акт сдачи — приемки работ, Сторонами составляется Протокол разногласий с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Приемка выполненных работ в этом случае осуществляется по правилам, изложенным в п.2.3. и 2.4. настоящего Договора.

    2.5. В течение 3 (трёх) рабочих дней после подписания Акта сдачи — приемки работ Подрядчик выставляет счёт на оставшуюся часть стоимости Договора в размере 50% от суммы, указанной в п.1.3. настоящего Договора, а Заказчик оплачивает его в течение 3 (трёх) рабочих дней после получения.

    2.6. Все расчеты между Сторонами настоящего Договора производятся в российских рублях в безналичном порядке. Моментом оплаты является дата списания денежных средств со счета Заказчика в адрес Подрядчика.

    3. Обязанности и ответственность сторон

    3.1. За нарушение сроков начала и окончания производства работ Заказчик имеет право выставить Подрядчику пеню в размере 0,05% от стоимости Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от этой стоимости.

    3.2. За нарушение сроков оплаты Работ согласно п.2.5. настоящего Договора Подрядчик имеет право выставить Заказчику пеню в размере 0,05% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от этой суммы.

    3.3. Подрядчик обязуется выполнить все работы в соответствии со строительными нормами и правилами и проектно — сметной документацией. В случае их нарушения Подрядчик производит устранение недостатков своими силами и за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком в письменной форме.

    3.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение персоналом Подрядчика правил техники безопасности при проведении работ на объекте Заказчика.

    4. Гарантийные обязательства

    4.1. Подрядчик гарантирует качество используемых при выполнении работ материалов и выполненных по Договору Работ. Гарантийный срок на работы по Договору составляет 1 (один) год с момента подписания Сторонами Акта сдачи — приемки выполненных работ.

    4.2. При получении от Заказчика письменного уведомления о выявленных недостатках Подрядчик устраняет возникшие по его вине недостатки за свой счет. Если эти недостатки возникли не по вине Подрядчика, то Подрядчик устраняет их за счет Заказчика, стоимость и порядок осуществления которых определяются Сторонами дополнительным соглашением к Договору.

    4.3. Порядок и сроки устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика, согласуются Сторонами дополнительно в письменной форме. При этом учитывается, что недостатки должны быть устранены Подрядчиком не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента получения от Заказчика письменного уведомления о выявленных недостатках.

    5. Форс-мажор

    5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение обязанностей по настоящему Договору, если невыполнение является следствием таких обстоятельств как наводнение, землетрясение и другие явления природы, а также военные и боевые действия, забастовки и массовые беспорядки, находящихся вне контроля Сторон. Факт наступления и срок действия форс-мажорных обстоятельств подлежит официальному подтверждению государственными компетентными органами.

    5.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств, указанных в п.5.1. Договора, обязана в трехдневный срок с момента наступления таких обстоятельств уведомить письменно другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия вышеуказанных обстоятельств. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств Договора по обстоятельствам непреодолимой силы существует свыше 2 (двух) месяцев подряд, Стороны имеют право расторгнуть Договор путем письменного уведомления о расторжении с осуществлением взаиморасчетов.

    6. Другие условия

    6.1. Подрядчик самостоятельно организует всю работу по исполнению Договора, определяет непосредственных исполнителей и распределяет обязанности между ними. Подрядчик вправе привлечь к исполнению Договора субподрядные организации, отвечая перед Заказчиком за действия и/или бездействия привлеченных субподрядных организаций как за свои собственные.

    6.2. Подрядчик обязуется за свой счет исправлять в течение действующего гарантийного срока (см. п. 4.1.) возникшие по вине Подрядчика неисправности.

    6.3. Подрядчик обязан своевременно предупредить Заказчика:

    а) о том, что соблюдение условий Заказчика грозит годности или прочности выполняемых Работ;

    б) о наличии иных обстоятельств, грозящих годности, прочности выполняемых Работ либо влияющих на сроки выполнения Работ.

    6.4. Споры, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, решаются Сторонами путем переговоров. При не достижении согласия споры подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражном суд г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

    7. Заключительные положения

    7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

    7.2. Внесение изменений в настоящий Договор на ремонт офисного помещения, Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора и иную прилагаемую к настоящему Договору документацию производится только с обоюдного согласия Сторон в виде пронумерованных дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными представителями Сторон.

    7.3. Договор подряда на ремонт офиса составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сторон.

    Договор на проведение ремонтно-отделочных работ № Образец

    г. Москва « __ » ____________ 2020 г.

    1. Предмет договора.

    1.1. Подрядчик обязуется в установленный договором срок произвести ремонтно-отделочные работы, согласно прилагаемой смете, по адресу: __________________________
    1.2. Смета на работы, смета на черновые материалы являются неотъемлемой частью договора.
    1.3. Заказчик обязуется, в случае надлежащего выполнения ремонтно-отделочных работ, оплатить Подрядчику все затраты, связанные с ремонтом.
    1.4. Работа считается выполненной после подписания двухстороннего акта приемки-сдачи работ.

    2. Права и обязанности сторон.

    2.1. Подрядчик обязан:
    2.1.1. Выполнить определенные сметой работы в срок с «___» ____________2020 г. до «___» ____________ 2020 г. В связи с необходимостью (поверхности плохо сохнут, изменен перечень работ и т.п.), сроки могут корректироваться по взаимной договоренности.
    2.1.2. Выполнять ремонтно-строительные работы в соответствии с ГОСТами, СНиПами, ПУЭ и дру-гими действующими нормативными актами Российской Федерации и Правительства Москвы, регламентирующими проведение данных видов работ.

    2.2. Заказчик обязан:
    2.2.1. Оплатить работу Подрядчика в случае надлежащего исполнения работ.
    2.2.2. К началу работ предоставить Подрядчику помещение в виде, пригодном для проведения ремонтно-отделочных работ и свободном от мешающих работе предметов. Также Заказчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ работников Подрядчика в ремонтируемое помещение.
    2.2.3. Создать все необходимые условия для нормальной работы Подрядчика: обеспечить наличие и функционирование источников электроэнергии, водопровода и канализации, обеспечить возможность отключения стояков отопления и водоснабжения, обеспечить работу лифта для погрузочно-разгрузочных работ, обеспечить возможность отключения электроснабжения.
    2.2.4. Своевременно обеспечивать Подрядчика чистовыми отделочными материалами и оборудованием.
    2.2.5. Организовать все необходимые согласования проводимых работ и перепланировок с контролирующими и эксплуатирующими организациями.
    2.2.6. Обеспечить Подрядчика всей необходимой проектно-технической документацией.

    2.3. Подрядчик имеет право:
    2.3.1. Отказаться от дополнительных работ, в случае если они не входят в сферу его деятельности или не могут быть выполнены по независящим от него причинам.
    2.3.2. В случае грубого нарушения договора Заказчиком, расторгнуть настоящий договор. В этом случае Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены, согласно смете, за качественно произведенные работы и поставленные материалы.

    2.4. Заказчик имеет право:
    2.4.1. В случае грубого нарушения договора Подрядчиком, расторгнуть настоящий договор. В этом случае Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены, согласно смете, за качественно произведенные работы и поставленные материалы.
    2.4.2. По договоренности с Подрядчиком, имеет право изменять перечень работ. В этом случае, услуги Подрядчика оплачиваются согласно фактически выполненными работами и затраченным материалам. Также должны быть скорректированы сроки окончания работ.
    2.4.3. Осуществлять надзор за качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их исполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в деятельность Подрядчика и этапы проведения работ.

    2.5. Сторона, в обязанности которой входит обеспечение и контроль за материалами, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

    3. Цена договора и порядок оплаты за работы.

    3.1. Оплата выполненных по настоящему Договору работ производится в размере, предусмотренном сметой на работы (Приложение №1 к Договору). Стоимость работ, указанная в смете, является предварительной (п.4 ст.709 ГК РФ). Фактическая стоимость выполненных работ указывается в Актах на выполненные работы.
    3.2. Оплата за работы производится Заказчиком поэтапно каждые 10-15 дней. Подрядчик предостав-ляет Заказчику Акт на выполненные работы, Заказчик в течение 3-х рабочих дней оплачивает этот Акт.
    Если Заказчик в течение 3-х рабочих дней не оплачивает акт на выполненные работы, проведение всех работ на объекте останавливается до дальнейших разбирательств.
    3.3. При возникновении дополнительных работ составляется смета на дополнительные работы, и Заказчик оплачивает эти работы в 100% объеме перед началом производства этих работ.

    4. Обеспечение работ материалами и порядок оплаты за материалы.

    4.1. Обеспечение работ черновыми материалами осуществляет Подрядчик. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 50% от стоимости черновых материалов. Далее оплата за материалы идет также авансированием Подрядчика Заказчиком. При этом Подрядчик предоставляет Заказчику отчетные документы о количестве и цене закупленных материалов. Подрядчик отвечает за качество и сроки закупленных им черновых материалов.
    4.2. Обеспечение работ чистовыми материалами и оборудованием осуществляет Заказчик.
    4.3. По согласованию сторон Подрядчик может взять на себя обязанности по обеспечению работ чистовыми материалами и оборудованием. В этом случае Подрядчик составляет Смету на чистовые материалы. При этом Подрядчик несет ответственность за качество и срок доставки поставляемых им материалов.

    5. Сдача-приемка работ.

    5.1. Окончательная приемка работ Заказчиком производится в течение 3-х рабочих дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче объекта. Окончательный расчет производится в течение 3-х рабочих дней после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику, при условии, что работа выполнена надлежащим образом. При этом оформляется Итоговый Акт сдачи-приемки выполненных работ.
    5.2. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые должны быть устранены Подрядчиком. Заказчик при этом обязан в течение 3-х рабочих дней предъявить в письменном виде Подрядчику обнаруженные недостатки.
    5.3. Гарантийный срок устанавливается в 36 месяца с момента подписания акт приемки-сдачи. Под-рядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, кроме недостатков которые произошли вследствие нормального износа объекта, усадки, ненадлежащего ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

    6. Ответственность сторон.

    6.1. За неисполнение работ Подрядчиком в указанные пунктом 2.1.1. сроки, произошедшие по его вине, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки от суммы невыполненных работ.
    6.2. За задержку оплаты Заказчиком выполненных работ в указанные пунктом 3.2. сроки, Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки от суммы неоплаченных работ.

    7. Форс-мажор.

    7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые соответствующая сторона договора не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

    8. Особые условия.

    8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Подрядчика, а другой у Заказчика.
    8.2. Все коммунальные платежи во время ремонта оплачиваются Заказчиком.

    9. Подписи и реквизиты сторон.

    _________ (_____________) __________ (_____________)

    «___»_________ 2020 г. «___»_________ 2020 г.

    Договор подряда выполнения работ по ремонту офиса

    Отзывов: 28 Просмотров: 30032
    Голосов: 13 Обновлено: 19.02.2013

    Автор документа

    число консультаций: 81
    отмеченных лучшими: 5
    ответов к документам: 52
    размещено документов: 927
    положительных отзывов: 83
    отрицательных отзывов: 6

    ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___________________

    г. __________________ «____» __________20__ г.

    _________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего на основании ____________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить своим иждивением (из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами) работы по ремонту офиса ___________________________, расположенного по адресу: _____________________________________, в соответствии с условиями настоящего договора и заданием Заказчика, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

    2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    2.1. Обязанности Подрядчика.

    2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работу Заказчику в установленный срок.

    2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

    2.1.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами.

    2.1.4. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

    • возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
    • иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
    • 2.1.5. Подрядчик отвечает за повреждение или порчу находящихся в ремонтируемом помещении мебели, полов, электропроводки, электроприборов, санитарно-технического оборудования, стекол и другого имущества.

      2.1.6. Подрядчик гарантирует качество работ и используемых материалов в течение 12 месяцев с момента приёмки результата работ.

      2.1.7. Подрядчик несёт ответственность за сохранность находящихся в ремонтируемом помещении мебели, полов, электропроводки, электроприборов, санитарно-технического оборудования, стекол и другого имущества Заказчика.

      2.2. Права Подрядчика.

      2.2.1. Подрядчик имеет право сдать Объект досрочно по соглашению с Заказчиком.

      2.3. Обязанности Заказчика.

      2.3.1. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором, по акту приема-передачи работ, подписанному обеими сторонами.

      2.3.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.

      2.4. Права Заказчика.

      2.4.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

      2.4.2. Заказчик вправе расторгнуть договор во всякое время, уплатив Подрядчику вознаграждение за выполненную работу.

      3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

      3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

      Окончание работ:______________________________________________________________
      Общая продолжительность работ составляет: __________________________________________.

      4. СТОИМОСТЬ РАБОТ

      4.1. Стоимость работ определяется сметой, согласованной с Заказчиком (Приложение № 1).

      4.2. Расчёты по настоящему договору производятся путем перечисления Заказчиком на счет Подрядчика денежных средств поэтапно в следующем порядке:

      а) аванс в размере 30% от согласованной стоимости работ перечисляется до начала выполнения работ. Для проведения отдельных этапов работ допускается предоплата на приобретение материалов и оборудования по дополнительной заявке Подрядчика на основании письма и счета на предоплату, согласованного с Заказчиком;

      б) погашение аванса производится путем уменьшения на 30% суммы, подлежащей оплате по подписанным Заказчиком и Подрядчиком формам КС-2, КС-3;

      в) оплата за выполненные работы производится Заказчиком (с учётом положений подпункта б п. 4.2) в течение 5 банковских дней с момента предоставления Подрядчиком: акта выполненных работ по форме КС-2; справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3; выставленного (предъявленного) Подрядчиком счета-фактуры на оплату работ; документов сдачи-приемки работ, подписанных Заказчиком и Подрядчиком.

      4.3. Окончательный расчёт производится после подписания Заказчиком и Подрядчиком Итогового Акта приёма-сдачи работ по Договору.

      5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

      5.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков или отказаться от исполнения договора.

      Работы по настоящему договору считаются принятыми с момента подписания сторонами Итогового Акта приёма-сдачи работ по Договору.

      5.2. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от условий настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в пятидневный срок по их обнаружении.

      5.3. Итоговый Акт приёма-сдачи работ по Договору подписывается сторонами. При отказе от подписания Итогового Акта приёма-сдачи работ по Договору кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в Итоговом Акте приёма-сдачи работ по Договору, либо для этого составляется отдельный документ.

      6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

      6.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

      6.2. В случае нарушения установленных сроков начала и окончания работ Подрядчик уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере __% от стоимости работ.

      6.3. Если Подрядчик своевременно не приступит к выполнению работы или во время исполнения станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы, Заказчик вправе по своему выбору:

    • назначить Подрядчику новый срок, в течение которого он должен приступить к работе;
    • поручить выполнение работы другому лицу за счет Подрядчика;
    • потребовать уменьшения вознаграждения за работу;
    • расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.
    • 6.4. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работы по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

    • потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в пятидневный срок с момента обнаружения таких недостатков;
    • потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
    • устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.
    • 6.5. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы.

      6.6. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

      6.7. Требования, установленные выше, могут быть предъявлены в ходе выполнения работы, при ее принятии или в течение 10 дней с момента приемки работ, а если нет возможности обнаружить недостатки в указанные сроки — в течение гарантийного срока.

      6.8. Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийных сроков, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

      6.9. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые Заказчик отвечает.

      6.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, материалов или оборудования несет предоставившая их сторона.

      6.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

      7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

      7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

      8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

      8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

      8.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:

      8.2.1. По письменному соглашению сторон.

      8.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором.

      8.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.

      9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕННОЙ СТОРОНАМИ ИНФОРМАЦИИ

      9.1. Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоящему договору получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны.

      Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением сторон.

      10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

      10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

      10.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.

      11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

      11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

      11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

      11.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

      11.4. При наличии в том необходимости и коммерческой целесообразности стороны настоящего договора вправе рассмотреть вопрос о продлении срока действия (пролонгации) договора на определенный обоюдным решением период времени (срок) или на неопределенный срок (по выбору сторон договора) на тех же или иных, определенных сторонами, условиях.

      11.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

      Ремонт квартир

      Нажимая на кнопку «Заказать услугу», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных.

      Скидки действуют с 29.11.19 по 08.12.19

      При комплексном ремонте квартир

      Ремонт квартир в Санкт-Петербурге и ЛО под любой бюджет

    • поклейка обоев
    • пол
      • настил линолеума, ламината
      • ванная комната
      • облицовка стен панелями
      • грунтовка
      • монтаж реечного потолка санузел
      • монтаж смесителей
      • монтаж 2 раковин
        • установка межкомнатных дверей
        • настил ламината, линолеума
        • укладка плитки на пол
        • потолок
          • монтаж реечного потолка с/у
          • монтаж розеток 3 шт.
          • сантехника

            • стены
              • штукатурка
              • покраска стен
              • монтаж перегородок
            • стяжка пола
            • наливной пол
            • ванная комната
              • облицовка стен кафелем
              • шпаклевка
              • покраска потолка
              • установка коробов вентиляции
              • электрика
                • монтаж выключателей 3 шт.
                • монтаж светильников настенных 4 шт.
                • монтаж люстр 2 шт.
                • монтаж электрощита и автоматов.
                • монтаж скрытой проводки
                • монтаж унитаза
                • монтаж акриловой ванны
                • разводка труб на 4 точки
                • замена труб водоснабжения
                • замена труб канализации
                • Полные условия акции

                  Условия продленной гарантии на 3 года:
                  Гарантия распространяется на укладку кафеля, на черновые работы,на электрику в комплексе отделочных работ.
                  Гарантия распространяется на дефекты, которые возникли по вине Компании.
                  Гарантия не распространяется на дефекты, которые возникли вследствие неправильной эксплуатации помещения.
                  При наступлении форс-мажорных обстоятельств, а именно: затопление помещения, пожар, стихийные бедствия
                  Гарантия не распространяется на материалы, приобретенные заказчиком
                  Гарантия не распространяется на работы, проведенные с нарушением технологического процесса по требованию заказчика.
                  На все иные работы в комплексе предоставляется стандартная гарантия 1 год!

                  Условия акции «Скидка 20% и подарок на выбор!»:
                  Сроки проведения акций: скидка 20% и подарки на выбор действуют до 31 декабря 2020 года.
                  Скидка 20% не суммируется с другими скидками.
                  Скидка 20 % и подарки на выбор действует при заключение договора на сумму от 200000 руб. в течении 5 рабочих дней после проведения замеров.
                  Скидка 20% и подарки на выбор действуют при заказе качественных черновых материалов у производителя работ по согласованной стоимости.
                  Компания оставляет за собой право на досрочное прекращение акции при превышении лимита объектов, подходящих под данную акцию в кол-ве более 50 штук в месяц.
                  При заключении договора на сумму от 100000 до 200000 руб клиент имеет право на получение в подарок натяжного потолка или уборки после ремонта, скидка 20% не предоставляется.

                  1. Натяжные потолки в подарок включают в себя:
                  Монтаж полотна производства «Бельгия» (белый матовый или глянцевый)
                  Монтаж стенового багета
                  Монтаж маскировочной ленты
                  Обвод вокруг 1 трубы отопления 1 шт.

                  Дополнительно по желанию заказчика оплачиваются:
                  Монтаж с подключением осветительных приборов( светильники, люстры)
                  Монтаж конструкции под люстры, светильники.
                  Электрическая разводка под светильники.
                  Монтаж конструкции под люстру.
                  Дополнительная обработка углов (более 4).
                  Нестандартная установка (на кафель, потолки свыше 3 м).
                  Монтаж конструкции для потолочного карниза, вентиляции, вытяжки.
                  Нанесение фотопечати на полотно.
                  Эксклюзивные полотна.

                  2. Дизайн-проект в подарок включает в себя:
                  Технический проект + эскизный проект

                  Этап 1.Планировочное решение
                  Анализ информационных материалов, предоставляемых Клиентом.
                  Проведение контрольных промеров, рабочий обмерочный чертеж.
                  Фотофиксация помещений.
                  Разработка планировочного решения.

                  Этап 2 «Технический проект»
                  1. Обмерный план
                  2. План помещения после перепланировки с расстановкой мебели и оборудования
                  3. План демонтажа перегородок
                  4. План монтажа перегородок с маркировкой дверных проемов и размерами
                  5. План установки сантехнического оборудования с привязками
                  6. План полов с указанием основания , план теплых полов.
                  7. План потолков с привязками, высотами и указанием материалов.
                  8. План расположения светильников с привязкам
                  9. План разводки групп светильников на выключатели
                  10. План расположения розеток, выводов провода и слаботочных сетей с привязками
                  11. Развертки с раскладкой плитки в санузле и кухне.
                  В этот пакет дополнительно входит встреча с заказчиком, выезд на объект для замера и три встречи с заказчиком, при необходимости консультации по телефону, электронной почте, в мессенджерах и тд, как удобно и привычно заказчику

                  Этап 3 Эскизный проект.
                  Цветовое и стилевое решение в виде 3Д-эскизов и фото-подборки аналоговых иллюстраций
                  План-схема отделки помещений

                  3. Уборка после ремонта в подарок включает в себя:
                  Сухую и влажную уборку после ремонта
                  Удаление строительных загрязнений
                  Мойку окон
                  Вынос мусора до 10 кг

                  Договор подряда на ремонт жилого помещения (квартиры)

                  * В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
                  * Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

                  Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

                  * Задайте вопрос через форму (внизу статьи), либо через онлайн-чат .

                  ДОГОВОР ПОДРЯДА НА РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

                  _______________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и гр. _______________________, проживающий по адресу: ___________________, паспорт серии _______ № ______, выдан ________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

                  1. Подрядчик обязуется произвести в квартире Заказчика или в доме, принадлежащем Заказчику на праве личной собственности, своими силами, инструментами, механизмами ремонт помещения согласно прилагаемой к договору смете, с соблюдением действующих технических условий на ремонт жилых помещений.
                  2. Подрядчик предоставляет для ремонта материалы согласно прилагаемому к договору перечню на сумму ________ рублей. Подрядчик отвечает за недоброкачественность материала. Материал подрядчика оплачивается заказчиком не менее 50% стоимости материала, с окончательным расчетом после приемки выполненной работы в сумме _______ рублей.
                  3. Для указанного в настоящем договоре ремонта Заказчик предоставляет следующие материалы: ___________________________________________________________ стоимостью _______ рублей. Стоимость материалов определена соглашением сторон. Подрядчик отвечает за неправильное использование этих материалов, обязан предоставить Заказчику отчет в их израсходовании и возвратить остаток.
                  4. Подрядчик обязан своевременно предупредить Заказчика:
                    1. о непригодности или недоброкачественности материала, полученного от Заказчика;
                    2. о том, что соблюдение указаний заказчика грозит годности или прочности выполняемой работы;
                    3. о наличии иных, не зависящих от Подрядчика, обстоятельств, грозящих годности или прочности выполняемой работы.
                  5. Подрядчик обязуется начать ремонт квартиры «__»________ 20__ г. в _____часов и закончить его «__»________ 20__ г. При необходимости изменения срока начала или окончания работ каждая из сторон обязана сообщить об этом другой стороне не позднее, чем за 48 часов до его наступления. Об изменении сроков делается соответствующая запись в обоих экземплярах договора.
                  6. В случае нарушения Подрядчиком срока начала или окончания работ он уплачивает заказчику за каждый просроченный день пеню в размере 0.1% стоимости ремонта (включая стоимость материалов Подрядчика), а если работа не окончена по истечении недели со дня наступления срока исполнения заказа, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 2% стоимости ремонта (включая стоимость материалов Подрядчика). При нарушении таких сроков по вине Заказчика последний несет ту же ответственность. Пеню в указанном размере Заказчик уплачивает Подрядчику также при просрочке оплаты задолженности за материалы и работу (пункты 2 и 10).
                  7. При наличии уважительных причин Заказчик вправе во всякое время до окончания работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику вознаграждение за выполненную часть работы и возместить ему убытки, причиненные расторжением договора, с зачетом того, что Подрядчик сберег вследствие расторжения договора.
                  8. Заказчик обязуется подготовить помещение для производства ремонта: укрыть во избежание порчи мебель, пол, убрать мешающие работе предметы, отвести место для хранения инструмента и вещей работающих.
                  9. Подрядчик отвечает за повреждение или порчу находящихся в ремонтируемых помещениях мебели, полов, электроприборов, электропроводки, санитарно-технического оборудования, стекол и другого имущества.
                  10. Заказчик уплачивает Подрядчику при подписании настоящего договора стоимость работ вносит аванс в размере не менее 50% стоимости работ в сумме ________ рублей с окончательным расчетом в течение двух дней после приемки выполненной работы.
                  11. Заказчик обязан принять выполненные работы в день их завершения. Претензии могут быть заявлены Заказчиком Подрядчику в течение 1 месяца со дня приемки работ. В случае разногласия между Заказчиком и Подрядчиком по качеству произведенного ремонта, Заказчик вправе требовать назначения экспертизы. Оплата экспертизы проводится стороной, против которой вынесено решение экспертизы. Обязанность организации экспертизы возлагается на Подрядчика. При основательности претензии Подрядчик обязан свой счет в недельный срок устранить недоделки.
                  12. По поводу отступлений Подрядчика от условий договора, ухудшивших работу, или иных недостатков в работе Заказчик, независимо от заявления претензий Подрядчику, вправе предъявить иск в суд в течение шести месяцев, а если недостатки не могли быть обнаружены при обычном способе приемки работы, — в течение одного года со дня приемки работы.
                  13. Подписи сторон:

                    Подрядчик ________________ Заказчик ________________

                    Образец договора ремонта

                    3.1. Обязанности Подрядчика:
                    3.1.1. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования Заказчика, а также за факты причинения ущерба третьим лицам, нанесенного в процессе своей деятельности на объекте, до момента приемки работ Заказчиком. Подрядчик не отвечает за действия сторонних работников, привлеченных Заказчиком, а также не несет ответственности за причиненный ущерб и/или нарушение календарного плана производства работ, ставшие следствием их действия или бездействия.
                    3.1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы по ремонту и отделке помещения с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим До¬говором и приложениями к нему при условии содействия со стороны Заказчика.
                    3.1.3. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соот¬ветствии со СНИПами и ГОСТами, правилами Госгортехнадзора, санитарными нормами и правилами производства работ.
                    3.1.4. Предъявлять Заказчику или его представителю (доверенному лицу) все Акты скрытых работ, журнал производства работ.
                    3.1.5. Информировать Заказчика или его представителя (доверенного лица) о дате приемки скрытых работ не ранее чем за 2-е суток. В случае неявки Заказчика или его представителя (доверенного лица) Подрядчик вправе продолжать работы с односторонним подписанием Акта.
                    3.1.6. Произвести опрессовку систем водоснабжения и отопления, проливку канализации и замер сопротивления изоляции электропроводки своими приборами в соответствии с действующими нормативами в присутствии Заказчика или его представителя (доверенного лица) с записью в журнале производства работ.
                    3.1.7. Оформить исполнительную документацию на скрытые коммуникации (водоснабжение, отопление, канализация, силовая и слаботочная проводка) и предъявить ее Заказчику или его представителю (доверенному лицу) до замуровки или закрытия сетей при соблюдении условий п.2.1.5. настоящего Договора.
                    3.1.8. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
                    — непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов;
                    — возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
                    — иных обстоятельств, угрожающих годности или качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
                    3.1.9. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных в п.2.1.4 Договора обстоятельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь ответа или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при возникновении спора ссылаться на указанные обстоятельства.
                    3.1.10. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об указанных обстоятельствах, не устранит их в трехдневный срок, Подрядчик вправе отказаться от настоящего Договора с денежной компенсацией выполненных по факту работ и использованных материалов.
                    3.1.11. При обнаружении дефектов и недостатков в работе в период выполнения работ — безвозмездно устранять их в сроки, согласованные сторонами, при условии, что они возникли по вине Подрядчика. В случае возникновения недостатков не по вине Подрядчика — Подрядчик устраняет их на условиях, согласованных с Заказчиком. Заказчик не вправе переуступать устранение выявленных дефектов/недостатков в работе Подрядчика третьим лицам без письменного согласования с Подрядчиком. Заказчик не вправе требовать от Подрядчика безвозмездного возмещения ущерба, причиненного третьими лицами.
                    3.1.12. Обеспечить сохранность имущества Заказчика, находящегося в помещениях при производстве работ, либо требовать от Заказчика освободить помещения в период выполнения работ от хранящегося в нем имущества Заказчика. Перед началом выполнения работ Стороны составляют опись имущества Заказчика (приложение №4 к Договору), находящегося в помещении. За кражу, порчу, нарушение потребительских и эксплуатационных свойств имущества, не поименованного в описи, Подрядчик ответственности не несет.
                    3.1.13. Незамедлительно предупреждать Заказчика при возникновении обстоятельств, делающих невозможным сохранение имущества и материалов, находящихся в помещении. Упаковка имущества возлагается на Заказчика.
                    3.1.14. Не хранить в помещениях Заказчика ядовитые, легковоспламеняющиеся, горючие и взрывоопасные вещества, баллоны с газами и другие взрывопожароопасные материалы.
                    3.2. Обязанности Заказчика:
                    3.2.1. Своевременно, до начала работ, подготовить помещения для производства ремонтных работ: вывезти, либо упаковать предметы мебели, застелить (если нужно) пол, убрать мешающие работе предметы интерьера.
                    3.2.2. На период выполнения работ обеспечивать бесперебойное снабжение Подрядчика необходимыми коммунальными ресурсами: вода, электроэнергия, отопление, канализация.
                    3.2.3. Заказчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ Подрядчика на территорию Заказчика и предоставить документы, необходимые для выполнения работниками Подрядчика задания Заказчика.
                    3.2.4. При необходимости, перед началом работ, согласовать действия с управляющей компанией и иными лицами, включая соседей по площадке, сверху и снизу.
                    3.2.5. Своими действиями не создавать помехи в работе Подрядчика.
                    3.2.6. Обеспечить возможность отключение стояков отопления и водоснабжения, опрессовки системы, в случае, если будут проводиться сантехнические работы.
                    3.2.7. Заказчик обязан предоставлять Подрядчику материалы, необходимые для проведения работ (кроме, приобретаемых Подрядчиком самостоятельно) в согласованные сроки.
                    3.2.8. Принять работы по акту приемки выполненных работ и своевременно оплатить Подрядчику стоимость выполненных работ в соответствии с условиями на¬стоящего Договора.
                    3.2.9. В случаях, когда Заказчик заказывает дополнительные работы — оплатить по предоплате согласованную с Подрядчиком стоимость данных работ, а так же полную стоимость материалов, и их доставку.
                    3.2.10. В случае, если Заказчик назначает доверенное лицо и предоставляет ему право действовать от своего имени по настоящему Договору, то Заказчик обязан предоставить данные этого лица, как полноправного представителя Заказчика. В этом случае Заказчик отвечает за действия такого лица как за свои собственные.

                    Представитель Заказчика / Доверенное лицо Заказчика: ______________________________________________________________________________
                    _______________________________________________ паспорт _______________________
                    выдан ________________________________________________________________________
                    _____________________________________________________________________________
                    #BREAK#

                    9.1. Все спорные вопросы, возникающие по настоящему Договору, по возможности разрешаются на доброжелательной основе путем переговоров, не допуская формального разрыва Договора.
                    9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства c соблюдением претензионного порядка. Претензия направляется стороне на юридический адрес и адрес электронной почты, указанный в настоящем Договоре. Срок ответа на претензию 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения.
                    9.3. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия, возникающие в результате исполнения настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в суде по месту нахождения истца.
                    9.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему, а также завершения всех взаиморасчетов между Сторонами.
                    9.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
                    9.6. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
                    9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-дическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
                    9.8. В случае изменения своих юридических адресов и банковских реквизитов Стороны обязуются немедленно извещать друг друга в письменной форме. Сообщение Подрядчика об изменении своих банковских реквизитов принимаются к исполнению Заказчиком для оплаты настоящего Договора только в случае, если такое сообщение поступит к Заказчику не позднее, чем за два рабочих дня до предусмотренной настоящим Договором даты такой оплаты.

                    10. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

                    Полатовский Сергей Николаевич

                    Паспорт: 07 99 124037, выдан ОВД Октябрьского

                    Договор подряда на ремонт офисных помещений

                    ДОГОВОР ПОДРЯДА

                    на ремонт офисных помещений

                    в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

                    1.1. Подрядчик обязуется самостоятельно или с привлечением контрагентов из своих материалов, выполнить работы по ремонту офисных помещений: по адресу: , именуемом в дальнейшем Объектом, с соблюдением норм и правил, требований Заказчика согласно технического задания, а Заказчик – принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора.

                    1.2. Объем, характер и стоимость работ, предусмотренных в п.1.1 настоящего договора, определяются техническим заданием и сметой, утвержденной Заказчиком и согласованной Подрядчиком.

                    2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

                    2.1. Срок выполнения работ по данному договору составляет рабочих дней с момента заключения настоящего договора и получения авансового платежа.

                    3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

                    3.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

                    4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

                    4.1. Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметной стоимости работ по Объекту. Стоимость работ составила: рублей, в том числе НДС: рублей. Смета настоящего договора прилагается и является его неотъемлемой частью.

                    4.2. Подрядчик приступает к выполнению работ после получения от Заказчика авансового платежа в размере: рублей, в том числе НДС: рублей. Окончательный расчет по объекту производится Заказчиком на основании представленных Подрядчиком актов приемки выполненных работ по формам КС-2 и КС-3, составленных на основании сметной стоимости с применением коэффициентов пересчета СМР, действующих на период сдачи-приемки работ.

                    5. ПРИЕМКА И СДАЧА РАБОТ

                    5.1. Сдача-приемка выполненных работ оформляется соответствующими актами форм КС-2 и КС-3, подписываемыми Сторонами и является бесспорным документом для денежных расчетов сторон.

                    5.2. В течение рабочих дней после представления Подрядчиком акта сдачи-приема выполненных работ (форма КС-2) Заказчик обязан либо принять надлежаще выполненные работы, либо представить мотивированный письменный отказ. В последнем случае Сторонами составляется перечень доработок с указанием согласованных сроков их исполнения. Заказчик подписывает акт после устранения всех замечаний.

                    6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

                    6.1. Заказчик обязуется:

                    6.1.1. Обеспечить беспрепятственный доступ Подрядчика для производства работ.

                    6.1.2. Принять выполненную Подрядчиком работу и оплатить ее в течение банковских дней.

                    6.2. Подрядчик обязуется:

                    6.2.1. Своевременно и качественно, на высоком профессиональном уровне и в строгом соответствии со СНиП выполнить работы.

                    6.2.2. Обеспечить соблюдение правил и норм пожарной безопасности, производственной санитарии, безопасности труда и иных мер, направленных на безопасность Объекта.

                    7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

                    7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение настоящего договора вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, а именно: пожары, землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия, наступившие после подписания настоящего договора.

                    7.2. В случае срыва срока исполнения работ, предусмотренного в разделе 2 настоящего договора, по требованию заказчика подрядчик выплачивает неустойку % за каждый день просрочки от суммы выплаченного аванса, но не более % от стоимости договора.

                    7.3. За задержку оплаты более банковских дней после приема выполненных работ Заказчиком, Заказчик выплачивает пеню после предъявления требований Подрядчиком в размере % от суммы окончательного расчета за каждый день просрочки, но не более % от стоимости договора.

                    7.4. Споры по настоящему договору должны быть урегулированы по договоренностисторон и, в случае необходимости в претензионном порядке. Срок ответа на претензию календарных дней после ее получения. Если такая договоренность не достигнута, решение споров производится в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

                    7.5. Подрядчик гарантирует устранение за свой счет дефектов выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ, появившихся в результате недостаточно качественно выполненных работ, в течение лет с момента подписания акта о сдаче-приемке выполненных работ при условии правильной эксплуатации.

                    7.6. Односторонний порядок изменений настоящего договора не допускается. Во всем остальном, не предусмотренном договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

                    7.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

                    7.8. При выполнении дополнительных работ, не учтенных в смете, при увеличении затрат Подрядчика на выполняемые работы (подтвержденные документально), расчеты производятся с учетом дополнительных соглашений и дополнительных смет, подписанных Сторонами, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

                    7.9. При изменении своих реквизитов Стороны обязаны известить друг друга в течение банковских дней.

                    7.10. Стороны обязуются не разглашать условия настоящего договора и информацию, полученную в процессе работы на территории заказчика.

                    Смотрите так же:  Как получить налоговый вычет после покупки квартиры в ипотеку. Как можно получить налоговый вычет с квартиры в ипотеке

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *