Договор по ремонту воздушного компрессора Medic-Air, изготовление газовых линий и регулирующих узлов

ДОГОВОР № ___

на исполнение заказа

г. Москва «___» ___________2016 г.

__________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________, действующей на основании Доверенности № 17 от 14.04.2014 г. с одной стороны, и _______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________, действующий на основании ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании решения Единой комиссии (протокол № ___ от _______2016 г. Приложение № 1) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по ремонту воздушного компрессора Medic-Air, изготовление газовых линий и регулирующих узлов для санитарно-гигиенической лаборатории ____________ по адресу ________________ в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2).

1.2. Исполнитель обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, на свой риск, собственными средствами, в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.3. Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ по настоящему Договору, организовать приемку их результата и оплатить обусловленную Договором стоимость.

1.4. Исполнитель направляет своего представителя к Заказчику по письменной заявке последнего для устранения сбоя в работе прибора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки. Заявка может быть отправлена факсимильной связью или по электронной почте.

1.5. Число выездов представителей Исполнителя к Заказчику определяется количеством возникших неполадок. Плановое число выездов для профилактического обслуживания – 1 раз в месяц. Заявка может быть отправлена факсимильной связью или по электронной почте.

Статья 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет _____________________________________________ рублей, в том числе НДС 18 % — ________________________________________________________ рублей.

2.2. Условия платежей: безналичный расчет после подписания акта выполненных работ ежеквартально, в сумме ______________________________________________ рублей, в том числе НДС 18 % — _______________________________________________ рублей, на основании счета, товарной накладной и акта приема-сдачи работ.

2.3. Стоимость работ по настоящему Договору является фиксированной на весь период работ и может быть изменена исключительно в случаях, установленных действующим законодательством.

2.4. В цену услуг включены все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, в том числе НДС, сборов и других обязательных платежей.

Статья 3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Работы по настоящему Договору должны быть проведены согласно техническому заданию до 31.05.2016 г.

Статья 4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

4.1. Работа принимается в течение трех рабочих дней с момента поступления от Исполнителя извещения о завершении работ.

4.2. В случае возникновения объективных обстоятельств, препятствующих выполнению работ в сроки, указанные в договоре, по независящим от Исполнителя причинам, стороны составляют Дополнительное соглашение, которое будет являться неотъемлемой частью договора. В дополнительном соглашении указываются работы, выполнить которые не представилось возможным, причины этого, а также сроки переноса выполнения работ, либо другие мероприятия.

4.3. Основанием к отказу в приеме работ могут служить:

4.3.1. несоответствие качества произведенных работ в целом, или в какой-либо их части.

4.3.2. в случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.

4.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении оказанных услуг, Заказчик принимает оказанные услуги и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки услуг, один из которых направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном в п. 4.3 Договора.

4.7. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг и предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату Цены Договора являются основанием для оплаты Исполнителю оказанных услуг.

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

5.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии оказываемых услуг.

5.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания услуг.

5.1.5. Ссылаться на недостатки оказываемых услуг, в том числе в части объема и стоимости этих услуг, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с настоящим Договором.

5.2.3. Направлять Исполнителю уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных настоящим Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.

5.2.4. В случае неуплаты Исполнителем в добровольном порядке предусмотренных настоящим Договором сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.

5.3. Исполнитель вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг по настоящему Договору на основании представленных Исполнителем отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.3 настоящего Договора.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг.

5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках настоящего Договора.

5.3.4. Получать от заказчика содействие при оказании услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.4. Исполнитель обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Договора.

5.4.2. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке услуг и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.3. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

5.4.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

Статья 6. ГАРАНТИИ

6.1. Исполнитель гарантирует качество оказания услуг в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.4.2 Договора.

6.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

6.3. Исполнитель должен иметь техническую компетентность для работы с жидкостными хроматографическими системами «Цвет-Яуза», «Knauer».

6.4. Исполнитель проводит обслуживание четырех приборов и устройств согласно технической документации.

6.5. Исполнитель осуществляет выполнение работ для Заказчика в сроки, предусмотренные договором, по адресу: г. Москва, Красногвардейский бульвар, д.17, стр.1.

Статья 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Договора Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, по оплате Цены Договора начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате Цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

7.3. В случае просрочки исполнения своих обязательств по выполнению того или иного этапа оказания услуг в сроки, установленные Технологической программой и графиком работ, Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости услуг, подлежащих выполнению на соответствующем этапе, установленном Технологической программой и графиком работ, за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа оказания услуг, начиная со дня, следующего после истечения установленного Технологической программой и графиком работ срока исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа оказания услуг.

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) за просрочку исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа (этапов) услуг, предусмотренных Технологической программой и графиком работ, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине Заказчика.

7.4. В случае нарушения своих обязательств по оказанию услуг в объеме, предусмотренном Технологической программой и графиком работ, Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости услуг, подлежащих выполнению на соответствующем этапе оказания услуг, предусмотренном Технологической программой и графиком работ, на котором услуги были оказаны ненадлежащим образом, за каждый день просрочки с момента направления Заказчиком Исполнителю уведомления о ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств по оказанию услуг на соответствующем этапе

7.5. В случае оказания услуг ненадлежащего качества Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости услуг, подлежащих оказанию на соответствующем этапе оказания услуг, предусмотренном Технологической программой и графиком работ, на котором были оказаны услуги ненадлежащего качества, за каждый день с момента направления Заказчиком Исполнителю уведомления о ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств по оказанию услуг на соответствующем этапе, предусмотренном Технологической программой и графиком работ, до момента устранения недостатков оказанных услуг. Под услугами ненадлежащего качества понимаются услуги, результат которых не соответствует требованиям, установленным пунктом 5.4.2 настоящего Договора.

7.6. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств, последний в течение 5 (пяти) банковский дней с даты подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает Заказчику неустойку в размере 5 (пяти) процентов от суммы не оказанных услуг, предусмотренных Договором.

Статья 8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

— по соглашению Сторон;

— в судебном порядке.

8.2. Заказчик вправе обратиться в суд в, установленном действующим законодательством Российской Федерации, порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях:

8.2.1. При существенном нарушении Договора Исполнителем.

8.2.2. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, предусмотренных Технологической программой и графиком уборки, более чем на 2 (два) рабочих дней.

8.2.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Исполнителем на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Договора.

8.2.4. В случае установления факта проведения ликвидации Исполнителя — юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

8.2.5. В случае установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.2.6. В случае наличия у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Исполнитель не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Момент расторжения настоящего Договора определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством российской федерации.

Статья 9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказываемым услугам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения оказания услуг и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости услуг, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть настоящий Договор.

9.3. Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Статья 10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

Статья 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по договору.

11.2. Обязательства сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Договора, указанного в п. 11.1. Договора, подлежат исполнению в полном объеме.

Смотрите так же:  Как сделать возврат или обмен матраса. Ортопедический матрас возврат

11.3. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Договору подлежат регистрации на сайте zakupki.gov.ru Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации

Статья 12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 14 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Настоящий Договор подлежит обязательной регистрации на сайте zakupki.gov.ru Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации

12.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и составляет____ листов, включая следующие приложения:

1. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1: Копия Протокола.

2. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2: Техническое задание

Договор на обслуживание и ремонт компрессорного оборудования

Наша Компания оказывает сервисные услуги по ремонту и обслуживанию компрессорного оборудования и систем подготовки сжатого воздуха по двум основным направлениям: выполнение разовых работ и абоненсткое обслуживание и поддержка, направленные на долговременное и продуктивное сотрудничество с нашими клиентами.

Разовое обслуживание компрессорного оборудования

Стандартная программа обслуживания подразумевает разовое обслуживание или ремонт по заявке заказчика. Пакет «Стандарт» оплачивается по ценам прайс-листа и содержит следующие работы:

  • Выезд на объект;
  • Диагностика компрессорного оборудования;
  • Стоимость расходных материалов;
  • Стоимость запчастей и комплектующих;
  • Стоимость работ по проведению ремонта и обслуживания;
  • Гарантия на выполненные работы сроком до трех месяцев на поршневые компрессоры;
  • Гарантия на выполненные работы сроком до шести месяцев на винтовые компрессоры и осушители сжатого воздуха.
  • Абонентское обслуживание компрессорного оборудования

    В рамках премиальной программы осуществляется заключение договора на ежемесячное сервисное обслуживание. Премиальная программа обслуживания создана специально для предприятий, в штате которых нет квалифицированных специалистов по ремонту и обслуживанию компрессорного оборудования. Данная программа включает следующий набор услуг:

  • Плановый выезд инженера нашей Сервисной службы на осмотр компрессорного оборудования не реже 1-го раза в месяц (входит в стоимость договора);
  • Диагностика компрессорного оборудования (входит в стоимость договора);
  • Расходные материалы для проведения ТО (входят в стоимость договора);
  • Запасные части и комплектующие (оплачиваются по оптовым ценам, скидка 15%);
  • Внеплановый выезд инженера при возникновении внештатных ситуаций, сервис в течение 24 ч., в зависимости от местонахождения объекта (входит в стоимость договора);
  • Проведение ТО, и выполнение работ по устранению неполадок (входит в стоимость договора);
  • Гарантия на выполненные работы сроком до 6 месяцев.
  • Тендеры на ремонт компрессоров

    Название тендера Организатор тендера Актуально до
    Запрос предложений № 1396635
    Техническое обслуживание и ремонт компрессоров марки BOGE, BERG, в 2020 году
    Актуальный АО «Кордиант» 06.12.2020 13:00
    Запрос предложений № 1392391
    Услуги по диагностике и ремонту компрессоров (с оригинальными запасными частями Bitzer) на 2020 год
    см. подробнее приложенную документацию
    Актуальный ООО «АПК «ПРОМАГРО» 03.12.2020 11:00
    Запрос предложений № 1366448
    Выполнение работ по капитальному ремонту компрессора Borets -2ВМ4-8\401 М2 УХЛ4 МНЛЗ-1 ККЦ ПАО «ЧМК»
    СОГЛАСНО ТЗ
    ыполнение работ по капитальному ремонту компрессора Borets —
    2ВМ4-
    8\401 М2 УХЛ4 МНЛЗ-
    1 ККЦ ПАО «ЧМК»
    СОГЛАСНО ТЗ
    Актуальный ПАО «ЧМК» 02.12.2020 12:30
    Запрос предложений № 1393026
    Выполнение ремонта компрессора на чиллере Carrier 30XA0802 С заменой двух электродвигателей охлаждения Расположенном на ГМ Новороссийск 2 Мира..
    См.
    подробнее графу закупочные позиции и тех.
    задание
    В архиве АО «ТАНДЕР» 28.11.2020 15:13
    Мониторинг рынка цен № 1391266
    Проведение работ по ремонту компрессора GA 250/7,5 зав.№ APF 133915 фирмы «Atlas Copco» в ПП 602 (цех №2)
    В архиве ЗИО-ПОДОЛЬСК, ПАО 25.11.2020 23:59
    Запрос предложений № 1381689
    Техническое обслуживание и ремонт компрессоров АО «ПНТЗ»
    Процедура проводится в 3 лота:
    1 лот — ТОиР на 2020 г.
    2 лот — ТОиР на 2020-
    2021 г.
    3 лот — ТОиР на 2020-
    2022 г.
    Закупочная комиссия готова к рассмотрению заключения договора на 3 года.
    В архиве ПАО «ЧТПЗ» 25.11.2020 14:00
    Запрос предложений № 1386398
    Выполнение ремонта компрессора на чиллере Carrier 30XA0802 С заменой двух электродвигателей охлаждения Расположенном на ГМ Новороссийск 2 Мира..
    См.
    подробнее графу закупочные позиции и тех.
    задание
    В архиве АО «ТАНДЕР» 22.11.2020 15:00
    Запрос предложений № 1372034
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию климатического оборудования (кондиционеров) в аптеках города Москвы и Московской области
    В архиве ЗАО «ЭРКАФАРМ» 08.11.2020 12:43
    Мониторинг рынка цен № 1364860
    Выполнение работ по капитальному ремонту центробежного компрессора «Turbo Air 3000» CAMERON № 2
    В архиве АО «ПО «ЭХЗ» 25.10.2020 23:59
    Запрос предложений № 1362613
    Открытый одноэтапный запрос предложений на право заключения Договора на выполнение работ по текущему ремонту системы регулирования Hoerbiger газовых компрессоров для нужд Дзержинской ТЭЦ филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»
    Открытый одноэтапный запрос предложений на право заключения Договора на выполнение работ по текущему ремонту системы регулирования Hoerbiger газовых компрессоров для нужд Дзержинской ТЭЦ филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»
    В архиве Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» 24.10.2020 12:00
    Запрос предложений № 1363627
    Гаражное оборудование для ОЗРК
    Гаражное оборудование для ОЗРК
    В архиве ООО «ТД Полиметалл» 21.10.2020 10:13
    Мониторинг рынка цен № 1357709
    Выполнение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию специальной пожарной и иной специальной техники
    В архиве Калининская АЭС 15.10.2020 23:59
    Запрос предложений № 1356224
    Ремонт роторов ЦВД К-380
    Ремонт электрических машин, компрессоров, роторов ЦВД К-
    380
    В архиве ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина 15.10.2020 15:00
    Запрос предложений № 1356132
    Проведение ремонтных работ торгового оборудования в универсамах торговой сети «Fix Price».
    .
    В архиве ООО «БЭСТ ПРАЙС» 11.10.2020 17:05
    Мониторинг рынка цен № 1357489
    Поставка электроприборов, инструментов и комплектующих для проведения экстренного ремонта офисного здания AKKUYU NUKLEER ANONIM SIRKETI в г. Анкара Турецкой Республики / AKKUYU NUKLEER ANONIM SIRKETI Turkiye, Ankara’da Bulunan Ofis Binas?n?n Acil Onar?m? icin Elektrikli Olcum Aletlerinin, Aletlerin ve Tak?mlar?n Tedariki Hakk?nda
    В архиве AKKUYU NUKLEER ANONIM SIRKETI 08.10.2020 23:59
    Запрос предложений № 1354016
    Запасные части для ремонта железнодорожного подвижного состава (ч.4-1М)
    Технические треебования указаны в приложении № 1 к настощему Извещению
    В архиве ООО «СТМ-СЕРВИС» 08.10.2020 14:00
    Запрос цен № 1345415
    выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту системы водяного охлаждения Чиллеры и фанкойлы ГО ПАО «АК БАРС» БАНК.
    В соответствии с закупочной документацией и Техническим заданием
    В архиве ПАО «АК БАРС» БАНК 04.10.2020 15:00
    Запрос предложений № 1337004
    Услуги шеф-инженера по техническому обслуживанию и ремонту газодожимных компрессоров Cameron ПГУ с поставкой запасных частей для нужд Невинномысской и Среднеуральской ГРЭС.
    В архиве ПАО «Энел Россия» 30.09.2020 15:00
    Мониторинг рынка цен № 1344689
    Поставка инструмента
    В архиве ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 27.09.2020 23:59
    Запрос предложений № 1340276
    Инструмент ТБ Июль для торговой сети Магнит
    См. закупочные позиции и тех. задание (во вложении).
    В архиве АО «ТАНДЕР» 18.09.2020 14:05

    Найти все тендеры на ремонт компрессоров

    Название тендера Организатор тендера Актуально до
    Открытый конкурс (тендер) № 51732
    Договор на выполнение неотложно-восстановительных работ по ремонту компрессоров с заменой отдельных элементов на ПС МВС филиала ПАО «МОЭСК» (для заключения рамочного Договора на 2017г.).
    Лот № 1. Договор на выполнение неотложно-
    восстановительных работ по ремонту компрессоров с заменой отдельных элементов на ПС МВС филиала ПАО «МОЭСК» (для заключения рамочного Договора на 2017г.). (ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования», юр. адрес – Российская Федерация, 115201, г.
    Москва, Старокаширское шоссе, д.
    4а, почтовый адрес: Российская Федерация, 115201, г.
    Москва, Старокаширское шоссе, д.
    4а)
    В архиве АО «Завод РЭТО» 20.02.2017 11:00
    Открытый конкурс (тендер) № 50613
    определение подрядчика на выполнение неотложно-восстановительных работ по ремонту компрессоров с заменой отдельных элементов на ПС МВС филиала ПАО «МОЭСК» в 2016-2017гг (для заключения рамочного договора)
    Лот № 1. определение подрядчика на выполнение неотложно-
    восстановительных работ по ремонту компрессоров с заменой отдельных элементов на ПС МВС филиала ПАО «МОЭСК» в 2016-
    2017гг (для заключения рамочного договора)
    В архиве ПАО «МОЭСК» 27.10.2016 11:00
    Открытый конкурс (тендер) № 50100
    Определение подрядчика на выполнение неотложно-восстановительных работ по ремонту компрессоров с заменой отдельных элементов на ПС МВС филиала ПАО «МОЭСК» в 2016-2017гг (для заключения рамочного договора).
    Лот № 1. Определение подрядчика на выполнение неотложно-
    восстановительных работ по ремонту компрессоров с заменой отдельных элементов на ПС МВС филиала ПАО «МОЭСК» в 2016-
    2017гг (для заключения рамочного договора).
    В архиве ПАО «МОЭСК» 31.08.2016 11:00
    Открытый конкурс (тендер) № 32851
    право заключения договора на Ремонт компрессоров на ПС ЦЭС для нужд ЦЭС — филиала ОАО «МОЭСК»
    Лот № 1. Ремонт компрессоров на ПС ЦЭС для нужд ЦЭС — филиала ОАО «МОЭСК».
    В архиве ПАО «МОЭСК» 11.12.2012 17:50
    Открытый конкурс (тендер) № 28410
    Право заключения договора на выполнение работ по «Ремонту силовых трансформаторов, ДГК, ДГР, систем пожаротушения и компрессоров» для нужд ЦЭС – филиала ОАО «МОЭСК».
    Лот № 1. Выполнение работ по «Ремонту силовых трансформаторов, ДГК, ДГР, систем пожаротушения и компрессоров» для нужд ЦЭС – филиала ОАО «МОЭСК».
    В архиве ПАО «МОЭСК» 06.02.2012 11:00
    Открытый конкурс (тендер) № 27212
    Право заключения договора на «Капитальный ремонт компрессоров с заменой отдельных элементов на ПС ЦЭС» для нужд ЦЭС – филиала ОАО «МОЭСК».
    Лот № 1. «Капитальный ремонт компрессоров с заменой отдельных элементов на ПС ЦЭС» для нужд ЦЭС – филиала ОАО «МОЭСК». (ОАО «Московская объединённая электросетевая компания», юр. адрес –115114, г. Москва, 2-
    й Павелецкий проезд, д.
    3, стр.
    2)
    В архиве ПАО «МОЭСК» 12.12.2011 11:00
    Открытый конкурс (тендер) № 21997
    Капитальный ремонт компрессоров с заменой отдельных элементов на ПС для нужд ЦЭС — филиала ОАО «МОЭСК»
    Лот № 1. Капитальный ремонт компрессоров с заменой отдельных элементов на ПС для нужд ЦЭС — филиала ОАО «МОЭСК» (115114, г.
    Москва, 2-
    ой Павелецкий проезд д.
    3 строение2)
    В архиве ПАО «МОЭСК» 12.01.2011 11:30
    Открытый конкурс (тендер) № 21164
    Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение ремонта компрессоров для нужд Филиала ОАО «РусГидро» — «Чебоксарская ГЭС».
    Лот № 1. Лот № 2-
    Рем-
    2011-
    ЧеГЭС «Ремонт компрессоров». (ОАО «РусГидро»)
    В архиве АО «УК ГидроОГК» 17.12.2010 11:00
    Открытый конкурс (тендер) № 18316
    право заключения договора на выполнение работ по ремонту силовых трансформаторов, ДГК, ДГР, систем пожаротушения и компрессоров для нужд Центральных электрических сетей — филиала ОАО «МОЭСК».
    Лот № 1. выполнение работ по ремонту силовых трансформаторов, ДГК, ДГР, систем пожаротушения и компрессоров для нужд Центральных электрических сетей — филиала ОАО «МОЭСК». (ЦЭС — филиал ОАО «МОЭСК: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 18.)
    В архиве ПАО «МОЭСК» 06.04.2010 15:30
    Открытый конкурс (тендер) № 18256
    Право заключения договора на поставку «ЗИП — Ремкомплектов для среднего и капитального ремонта компрессоров на ПС» для нужд ЦЭС – филиала ОАО «МОЭСК».
    Лот № 1. Поставка «ЗИП — Ремкомплектов для среднего и капитального ремонта компрессоров на ПС» для нужд ЦЭС – филиала ОАО «МОЭСК».
    В архиве ПАО «МОЭСК» 29.03.2010 10:00
    Открытый конкурс (тендер) № 17091
    Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по ремонту компрессоров.
    Лот № 1. Лот № 14-
    Рем-
    2009-
    ЧеГЭС. (Филиал ОАО «РусГидро» — «Чебоксарская ГЭС».)
    В архиве АО «УК ГидроОГК» 08.09.2009 11:00
    Открытый конкурс (тендер) № 16499
    Право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту компрессора №2 (HW 150/50) ГЭС-10, компрессоров № 1 ЭКВ- 140/40, № 3 ВШВ – 3/100 ГЭС-11 Каскада Вуоксинских гидростанций (Каскад-1) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».
    Лот № 1. Выполнение работ по капитальному ремонту компрессора №2 (HW 150/50) ГЭС-
    10, компрессоров № 1 ЭКВ- 140/40, № 3 ВШВ – 3/100 ГЭС-
    11 Каскада Вуоксинских гидростанций (Каскад-
    1) филиала «Невский» ОАО «ТГК-
    1». (ОАО «ТГК-
    1″)
    В архиве ПАО «ТГК-1» 07.05.2009 14:30
    Открытый конкурс (тендер) № 15393
    Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение капитального ремонта компрессоров (ВШВ -2,3/230м) и компрессорного оборудования (2ВМ4-12/65, 302ВП 5/70, 302ВП 10/9, КСЭ-5М, 4ВУ1-5/9) для нужд Филиала ОАО «РусГидро» — «Загорская ГАЭС»
    Лот № 1. Лот №23-
    РЕМ-
    2009-
    ЗаГАЭС (ОАО «РусГидро», 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51)
    В архиве ООО «Энергосервис-Конкурс» 15.12.2008 13:00
    Открытый конкурс (тендер) № 14780
    Право на заключение договора на выполнение работ по ремонту компрессоров для нужд Филиала ОАО «РусГидро» — «Чебоксарская ГЭС».
    Лот № 1. Лот №3-
    рем-
    2009-
    ЧеГЭС «Ремонт компрессоров». (Филиал ОАО «РусГидро» — «Чебоксаоская ГЭС».)
    В архиве АО «УК ГидроОГК» 18.11.2008 12:00
    Открытый конкурс (тендер) № 14061
    Право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту компрессора ВШВ 3/100 ст. № 6 и щита управления с переделкой фундамента Волховской ГЭС-6 Филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».
    Лот № 1. Капитальный ремонт компрессора ВШВ 3/100 ст. № 6 и щита управления с переделкой фундамента Волховской ГЭС-
    6 Филиала «Невский» ОАО «ТГК-
    1». (ОАО «ТГК-
    1″)
    В архиве ПАО «ТГК-1» 07.07.2008 14:00
    Открытый конкурс (тендер) № 13693
    Право заключения договора на выполнение работ по ремонту компрессора, проходных вводов и системы регулирования гидроагрегата Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».
    Лот № 1. Капитальный ремонт компрессора ГЭС-
    11 Каскада Вуоксинских гидростанций (Каскад-
    1) филиала «Невский» ОАО «ТГК-
    1». (ОАО «ТГК-
    1″)
    Лот № 2. Ремонт проходных вводов 110 кВ линий «Северная-
    9″, «Северная-
    6″с приобретением и заменой вводов с твердой изоляцией Каскада Вуоксинских гидростанций (Каскад-
    1) филиала «Невский» ОАО «ТГК-
    1». (ОАО «ТГК-
    1″)
    Лот № 3. Ремонт системы регулирования гидроагрегата № 5 ГЭС-
    11 Каскада Вуоксинских гидростанций (Каскад-
    1) филиала «Невский» ОАО «ТГК-
    1». (ОАО «ТГК-
    1″)
    В архиве ПАО «ТГК-1» 26.05.2008 14:00
    Открытый конкурс (тендер) № 13332
    Право заключения договора на выполнение работ по ремонту основного и вспомогательного оборудования, АКЗ и теплоизоляции Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».
    Лот № 1. Средний ремонт котла ГМ-
    50-
    14 ст.
    №3 Южной ТЭЦ (ТЭЦ-
    22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-
    1». (ОАО «ТГК-
    1″)
    Лот № 2. Переоблапачивание 31 и 40 ступеней турбины Т-
    250/300-
    240 ст.
    №3 Южной ТЭЦ (ТЭЦ-
    22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-
    1». (ОАО «ТГК-
    1″)
    Лот № 3. Текущий ремонт генератора ТВВ-
    320 энергоблока ст.
    № 3 Южной ТЭЦ (ТЭЦ-
    22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-
    1». (ОАО «ТГК-
    1″)
    Лот № 4. Ремонт теплоизоляции трубопроводов и оборудования топливно-
    транспортного цеха Южной ТЭЦ (ТЭЦ-
    22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-
    1». (ОАО «ТГК-
    1″)
    Лот № 5. Ремонт компрессоров Южной ТЭЦ (ТЭЦ-
    22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-
    1». (ОАО «ТГК-
    1″)
    Лот № 6. Ремонт антикоррозийной защиты (АКЗ) газопроводов; оборудования КТЦ; маслобаков МБ-
    1-
    8;
    оборудования и трубопроводов химического цеха; кабельных коробов на эстакадах Южной ТЭЦ (ТЭЦ-
    22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-
    1». (ОАО «ТГК-
    1″)
    Лот № 7. Ремонт общестанционного насосного оборудования Южной ТЭЦ (ТЭЦ-
    22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-
    1». (ОАО «ТГК-
    1″)
    Лот № 8. Ремонт теплоизоляции общестанционного оборудования Южной ТЭЦ (ТЭЦ-
    22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-
    1». (ОАО «ТГК-
    1″)
    Лот № 9. Очистка теплообменного оборудования Южной ТЭЦ (ТЭЦ-
    22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-
    1». (ОАО «ТГК-
    1″)
    Лот № 10. Ремонт турбинного общестанционного оборудования Южной ТЭЦ (ТЭЦ-
    22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-
    1». (ОАО «ТГК-
    1″)
    Лот № 11. Ремонт котельного общестанционного оборудования Южной ТЭЦ (ТЭЦ-
    22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-
    1». (ОАО «ТГК-
    1″)
    В архиве ПАО «ТГК-1» 13.05.2008 14:30
    Открытый конкурс (тендер) № 13333
    Ремонт компрессоров 2ВМ10-63/9
    Лот № 1. Ремонт компрессоров 2ВМ10-
    63/9.
    Материалы для выполнения работ приобретаются Подрядчиком без авансирования Заказчика. (Филиал «Красноярская ТЭЦ-
    3″ ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-
    13)
    «)
    В архиве ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 06.05.2008 10:00
    Открытый конкурс (тендер) № 12804
    Право заключения договора на выполнение работ по типовому среднему ремонту и техническому обслуживанию компрессоров ТЭЦ № 8 филиала «Невский»
    Лот № 1. Типовой средний ремонт и техническое обслуживание компрессоров ТЭЦ № 8 (ОАО «ТГК-
    1»)
    В архиве ПАО «ТГК-1» 08.04.2008 15:00
    Открытый конкурс (тендер) № 11163
    Капитальный ремонт компрессоров (ВШВ-2,3/230м) и компрессорного оборудования (2ВМ4-12/65-4, 302ВП 5/70-3, 302ВП 10/9-1)
    Лот № 1. Капитальный ремонт компрессоров (ВШВ-
    2,
    3/230м) и компрессорного оборудования (2ВМ4-
    12/65-
    4, 302ВП 5/70-
    3, 302ВП 10/9-
    1)
    В архиве Филиал ПАО «РусГидро» — «Загорская ГАЭС» 28.12.2007 16:30

    Найти все тендеры на ремонт компрессоров

    Тендеры по другим направлениям:

    На этой странице вы можете найти тендеры на ремонт компрессоров: запросы цен и предложений, аукционы и конкурсы крупнейших заказчиков России.

    Торговая площадка B2B-Center приглашает принять в них участие поставщиков, которые могут обеспечить мелкий, средний и крупный опт.

    Участие в тендере на ремонт компрессоров – это реальный шанс получить новый заказ на ваши услуги или организовать поставки продукции оптом.

    Здесь собраны как коммерческие закупки, так и торги государственных компаний, работающих по Федеральному закону №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

    Для того, чтобы принять участие в тендерах на ремонт компрессоров, зарегистрируйтесь на B2B-Center и выберите один из тарифов.

    Сервис и ремонт компрессоров

    Наша компания осуществляет ремонт и обслуживание компрессоров, насосов, мотопомп, электростанций и другого промышленного оборудования.

    Ремонт диз. двигателей

    Зап. части и расходники

    Выбор из более 1000 наименований товаров

    Оценка энергоэффективности аналогов

    Оперативная сервисная служба

    Условия и цены эксклюзивного дилера

    Доставка по всей России

    Сервисная служба

    Квалификация
    Уже более 20 лет (с 1995г) в нашем штате работают лучшие инженеры Москвы, оказывая широкий спектр сервисных услуг высокого качества

    Оперативность
    Наличие современного диагностического оборудования и богатого опыта, позволяет нам быстро определять причины неполадок и пути их устранения

    Надежность
    Использование специализированного инструмента и оригинальных запасных частей, делает наше обслуживание и ремонт максимально надежным

    Любое оборудование для продолжительного срока эксплуатации требует своевременное обслуживание, а через какое-то время и ремонт.

    Наша компания располагает современной ремонтной базой, существенным запасом запасных частей и расходных материалов. Наши технические специалисты проходят обучение и сертификацию на заводах-производителях.

    В сотрудничестве с нами вы сможете долго и с минимальными затратами использовать оборудование по назначению.

    Сервисный центр компании обслуживает компрессоры, насосы и генераторы, поставленные как нашей компанией, так и сторонними поставщиками.

    Услуги нашего сервис-центра

    • Пневмоаудит
    • Монтаж и реконструкция пневмосистем
    • Пусконаладочные работы
    • Техническое обслуживание компрессорного оборудования
    • Гарантийный и после гарантийный ремонт компрессоров большинства марок, представленных на рынке.
    • Годовое обслуживание компрессорного оборудования

      Очень важно проводить регулярное и своевременное техническое обслуживание (ТО). Для вашего удобства предлагаем вам заключить годовой договор на сервисное обслуживание компрессора и вспомогательного оборудования.

      Заключая с нашей компанией договор на годовое сервисное обслуживание, вы одновременно решаете множество задач. У вас отпадает необходимость самостоятельно:

      1. отслеживать и проводить регулярное ТО (техническое обслуживание);
      2. своевременно закупать расходные материалы и соответствующие комплекты для каждого ТО;
      3. заниматься поиском квалифицированных специалистов, которые грамотно и правильно выполнят все необходимые работы;

      Теперь, всем этим будут заниматься наши сервисные инженеры.

      Конечно же, это не весь список. Причем, каждая из выше приведенных задач, состоит в свою очередь из подзадач, которые не менее важны.

      Примерная схема работы

    • Заранее, специалист нашей сервисной службы обговорит с вами удобное время для проведения очередного ТО
    • В назначенное время, к вам прибудут наши инженеры со всеми необходимыми расходниками и проведут сервисное обслуживание компрессора.
    • Наши сервисные проекты

      Поставка винтового компрессора в производственный цех компании «Аксона» и проведение комплекса пуско-наладочных работ.

      Поставка, монтаж и обслуживание винтовых компрессоров для автомастерской Bridgestone.

      Техническое обслуживание и ремонт компрессоров, используемых в цехах московской кондитерской фабрики «Красный Октябрь»

      Разработка проектной документации, а также поставка, монтаж и настройка винтовых компрессоров Бежецкого завода АСО ВК-132.

      Проведение сервисных работ для 2-х компрессорных станций Abac Formula E7.5

      Осуществлен побор, поставка и проведен комплекс пуско-наладочных работ для воздушного компрессора АСО ВК74М1 и осушителя Dalgakiran DRIAIR DK120.

      Предпродажная подготовка

      Компания ФАКТОРА осуществляет продажу компрессорного оборудования и проводит полную предпродажную подготовку компрессоров. Все поставляемые нами модели проходит тщательную проверку с использованием специального оборудования для осуществления контроля качества.

      Таким образом наши клиенты получают дополнительные гарантии надежности и качества оборудования.

      Ремонт компрессоров

      Сервисная служба производит ремонт оборудования, в частности ремонт компрессоров с использованием собственных запасных частей и запасных частей заказчика. Имеет мобильные бригады для обслуживания и ремонта оборудования на месте его эксплуатации. Заключает долгосрочные договора на сервисное обслуживание компрессора. Подробнее про ремонт компрессоров воздушных.

      Дополнительно:

      Сервис насосного оборудования

    • Монтаж насосов и насосных станций
    • Регламентное обслуживание
    • Гарантийный и после гарантийный ремонт насосов
    • Монтаж генераторов
    • Установка АВР (Аварийного Ввода Резерва)
    • Регламентное техническое обслуживание
    • Гарантийный и после гарантийный ремонт
    • Подразделение проектирования и автоматизации.

    • Проектирование компрессорных и насосных станций под ключ
    • Проектирование пневмо, гидро и электрических систем, систем вентиляции и пожаротушения.
    • Разработка и монтаж систем автоматизации.
    • Техническое обслуживание винтовых компрессоров U

      Техническое обслуживание представляет собой комплекс мероприятий, направленных на предупреждение преждевременного износа деталей путем своевременного проведения регламентных работ, выявления возникших дефектов и их устранения.

      Техническое обслуживание должно осуществляться лицами, обученными устройству и принципу действия компрессора, объему и периодичности обслуживания.

      Техническое обслуживание проводится ежемесячно. Объем работ зависит от количества часов работы и состояния компрессора.

      При проведении технического обслуживания проводятся следующие работы:

    • Проверка электропроводки
    • Утечка масла и воздуха
    • Замена масла
    • Замена масляного фильтра
    • Замена масляного сепаратора
    • Замена воздушного фильтра
    • Замена ремней или муфт
    • Очистка радиатора
    • Количество часов работы

      Номер технического обслуживания

      Проверка работы компрессора, чистка, смазка, регулировка

      Замена масла и масляного фильтра

      Замена воздушного фильтра

      Замена приводных ремней

      Замена сепаратора тонкой очистки

      Капитальный ремонт компрессорной установки

      Договора на техническое обслуживание

      Договор «Контроль»

      Договор «Контроль» предусматривает одно из двух видов технического обслуживания: техническое обслуживание компрессора: через каждые 1000 часов работы или ежемесячное техническое обслуживание компрессора 1 раз в месяц.

      Вид технического обслуживания определяется в процессе переговоров.

      Договор не включает аварийно-техническое обслуживание.

      Техническое обслуживание компрессора через каждые 1000 часов работы — проверка электрического и механического оборудования компрессора, смазка, регулировка узлов, замена масла и фильтрующих элементов в соответствие с руководством по эксплуатации.

      Техническое обслуживание осуществляется только в рабочие дни.

      Срок оказания услуг не должен превышать 3 рабочих дней с момента поступления на расчетный счет денежных средств от Заказчика.

      Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи услуг Заказчиком. Акт подписывается непосредственно после окончания обслуживания.

      Ежемесячное техническое обслуживание компрессора 1 раз в месяц вне зависимости от часов работы компрессора — проверка электрического и механического оборудования компрессора, смазка, регулировка узлов, замена масла и фильтрующих элементов в соответствие с руководством по эксплуатации.

      Техническое обслуживание осуществляются только при предоставлении оборудования, находящегося в рабочем состоянии.

      Если оборудование находиться в нерабочем состоянии, составляется акт о несоответствии по качеству.

      Устранение неисправности оборудования или его ремонт производится при условии заключения соответствующего договора на аварийно-техническое обслуживание либо на ремонтные работы и оплаты.

      Стоимость технического обслуживания включает стоимость услуг, запасных частей и расходных материалов. Стоимость технического обслуживания определяется прайс-листом. Стоимость технического обслуживания не предусматривает командировочные расходы. Командировочные расходы оплачиваются Заказчиком отдельно.

      Договор «Обслуживание»

      Договор «Обслуживание» предусматривает ежемесячное техническое обслуживание компрессора 1 раз в месяц и аварийно-техническое обслуживание.

      Подача заявки Заказчиком на аварийно-техническое обслуживание, а также оказание услуг осуществляется по согласованию сторон по рабочим дням, ежедневно или круглосуточно.

      Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи услуг Заказчиком. Акт подписывается в конце каждого месяца.

      Договор «Сервис»

      Договор «Сервис» предусматривает ежемесячное техническое обслуживание компрессора 1 раз в месяц, аварийно-техническое обслуживание, а также гарантийное обслуживание в течение 5 календарных лет.

      В зависимости от количества часов наработки производиться различное по объему техническое обслуживание: ТО-1, ТО-2, ТО-3

      Аварийно-техническое обслуживание компрессора — проверка электрического и механического оборудования компрессора, находящегося в нерабочем состоянии, для определения причины неисправности и для устранения выявленных неисправностей, если объем этих работ не превышает 8 часов.

      Гарантийное обслуживание компрессора — устранение неисправностей путем ремонта или замены дефектного оборудования в течение 5 календарных лет, при условии наработки компрессором не более 20 000 часов, при условии проведения работ по техническому обслуживанию в течение данного срока специалистами ООО «Уралпромкомпрессор» с использованием фирменных запасных частей и расходных материалов, а также при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации оборудования.

      Договор на ремонт

      Договор предусматривает устранение любых неисправностей компрессора при наступлении предельного износа или поломки деталей.

      В процессе работ производится разборка, дефектовка узлов и деталей, их ремонт или замена, сборка, наладка, обкатка.

      Срок оказания услуг устанавливается по согласованию сторон.

      Стоимость ремонта определяется прайс-листом. Стоимость ремонта не предусматривает командировочные расходы. Данные расходы оплачиваются Заказчиком отдельно.

      Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту компрессорного оборудования -Добыча»

      1.1. Подрядчик обязан производить работы по капитальному ремонту оборудования в соответствии с инструкциями по эксплуатации и ремонту заводов-изготовителей, действующими нормативными документами (Правилами, ГОСТами и т. п.) и требованиями настоящего ТЗ.

      1.2. Подрядчик должен иметь необходимые производственные мощности, транспорт, квалифицированный аттестованный персонал и все необходимые разрешительные документы для выполнения работ по КР оборудования. Заказчик имеет право посетить производственные (ремонтные) базы Подрядчика с целью проведения технического аудита технологических процессов, оборудования, задействованного при производстве работ по ремонту компрессоров, качества закупаемой Подрядчиком продукции, используемой при производстве работ по ремонту компрессоров.

      1.3. Подрядчик самостоятельно закупает или изготавливает запасные части, необходимые для проведения КР оборудования. Стоимость запасных частей включается в стоимость оказываемых услуг. Для расчета стоимости запасных частей и оснастки следует использовать сведения из раздела 2 настоящего ТЗ.

      1.4. Доставка оборудования с объекта Заказчика к месту проведения ремонта и с места проведения ремонта на объект Заказчика осуществляется транспортом Подрядчика, транспортные затраты включены в стоимость работ.

      1.5. Ремонт компрессоров, где не предусмотрен демонтаж оборудования (стационарно установленных), производится на месте. В этом случае Подрядчик обязан выполнять требования Заказчика, касающиеся внутреннего распорядка и требований в области промышленной, экологической, пожарной безопасности и охраны труда. Доставка, проживание сотрудников Исполнителя на время производства работ учтено в стоимости выполнения работ.

      1.6. Подрядчик обязан предоставить гарантию нормального функционирования оборудования после проведенных работ на срок не менее 12 месяцев при надлежащей эксплуатации оборудования. Срок гарантии наступает с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ или акта устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые произошли по причине некачественного выполнения работ и не позволят продолжить нормальную эксплуатацию указанного оборудования, Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

      1.7. В течение гарантийного периода все неисправности должны исправляться в минимально возможный срок.

      1.8. Подрядчик обязан представлять по требованию Заказчика исполнительную документацию, проекты производства работ,

      1.9. Подрядчик обязан представлять по требованию Заказчика сертификаты (декларации о соответствии), санитарно-эпидемиологические заключения, паспорта завода-изготовителя на запасные части и используемые материалы.

      1.10. При производстве скрытых работ Подрядчику необходимо осуществлять их выполнение с оформлением актов приемки скрытых работ.

      1.11. Наличие службы технического контроля.

      1.12. Работы выполняются в соответствии с графиком проведения работ.

      1.13. Детали, узлы, комплектующие, применяемые в процессе ремонта компрессорного оборудования, новые и подвергнутые восстановлению подлежат приемке службой технического контроля Подрядчика.

      1.14. Подрядчик обязан производить работы в полном соответствии с настоящим техническим заданием, действующей нормативно-технической документацией, инструкциями заводов-изготовителей.

      1.15. Подрядчик обязан своевременно принять от Заказчика оборудование на ремонт в комплектации, соответствующей на момент передачи.

      1.16. Подрядчик обязан своевременно согласовывать с заказчиком возникновение дополнительных работ.

      1.19. Подрядчик обязан выполнять в срок предписания соответствующих государственных органов надзора и контроля, выданные при производстве работ по договору на выполнение работ по ремонту компрессоров, выполнять в срок указания Заказчика по предотвращению и ликвидации ситуаций, возникающих в результате действий Подрядчика и ставящих под угрозу результаты работ, выполняемых по договору.

      1.20. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченным представителям заказчика к месту выполнения работ, а также по согласованию с исполнителем на все его участки, задействованные в процессе выполнения работ по договору, места хранения материалов, оборудования, а также предоставлять необходимую документацию, касающуюся выполнения работ по договору.

      1.21. Весь образующийся при выполнении работ металлолом (изношенные металлические детали, стружка и прочее), отгружаются Подрядчиком в адрес Заказчика совместно с готовой продукцией. Стоимость работ указана в Приложении №1 к договору с учетом данного условия.

      2. ПеРЕЧЕНЬ выполняемых работ

      2.1. Газовый винтовой компрессор 7ВКГ, 5ГВ, 7ГВ

      Демонтированный газовый винтовой компрессор вывозится на производственные базы Исполнителя, где производится его капитальный ремонт с выполнением следующих работ:

      Разборка компрессора, осмотр узлов, промывка деталей. При наличии значительных механических повреждений корпусных деталей (трещин, отколов) замена или ремонт (по согласованию с Заказчиком); Замена всех подшипников, изношенных деталей уплотнения, разгрузочных устройств и запорных втулок; Сборка и регулировка торцевых зазоров по винтам; Регулировка натяга в упорах подшипников, торцевых зазоров по наружным обоймам упорных подшипников, узла уплотнения; Проверка зазора в разгрузочном устройстве;

      При разборке и сборке компрессора производится:

        Замена торцевого уплотнения на выходе ведущего вала компрессора; Разборка подшипниковых узлов в блоке камеры всасывания. Дефектовка, восстановление деталей и замена на новые. Выпрессовка блока подшипников ведомого и ведущего роторов, разгрузочного поршня. Разборка подшипниковых узлов и разгрузочного устройства. Произвести дефектовку, изношенные детали заменить на новые. Выпрессовка из корпуса ведущего и ведомого роторов. Выпрессовка подшипников с роторов. Осмотр роторов с замером посадок внутренних обойм подшипников и величин радиального биения на шейках роторов, ручная опиловка винтовой части роторов, при необходимости наплавку шеек ротора с восстановлением первоначальных (номинальных) размеров. Ревизия привода золотникового регулятора производительности (электропривода) при наличии. При необходимости замена. При производстве сборки деталей и узлов компрессора руководствоваться таблицей осевых и диаметральных зазоров для данного типа компрессоров и рекомендациями руководства по эксплуатации. Цветовое решение при покраске оборудования после производства капитального ремонта согласовывается с Заказчиком; Нанесение консервационной смазки и защитных материалов, установка консервационных заглушек и транспортировочного крепежа; Оформление результатов ремонта; Сдача компрессора заказчику с приложением акта испытаний.

        2.2. Поршневой газовый компрессор 305ГП-30/8 (без демонтажа и вывоза).

        Разборка и ремонт компрессора производятся без срыва фундаментной рамы:

        Разборка компрессора, системы смазки, промежуточного холодильника, осмотр и очистка узлов, промывка деталей. Замена подшипников, изношенных деталей уплотнения, уплотнительных колец и втулок; Осмотр и дефектовка коленчатого вала, замеры коренных и шатунных шеек, радиуса галтелей коленчатого вала, опиловка (шлифовка) шатунных шеек, пришабривание шатунных подшипников, установка зазоров; Развертывание отверстий для шатунных болтов, замена шатунных болтов, чистка отверстий для подачи масла, осмотр шатуна, обмеры верхней и нижней головок, выставить необходимые продольные и диаметральные зазоры на сопрягаемых узлах, замена прокладок под крышки фундаментной рамы; Опрессовка внутренней полости цилиндров 1-й и 2-й ступени, газовой полости и рубашки охлаждения, осмотр и дефектовка поршневой группы (цилиндров, поршней, штоков, поршневых и маслосъемных колец, сальников 1-й и 2-й ступеней сжатия и т. д.), изношенные детали заменить на новые, притирка, промывка рубашки охлаждения, сборка, выставление необходимых зазоров; Ремонт и регулировка масляных клапанов, маслонасоса и привода лубрикатора системы смазки компрессора; Замена и регулировка всасывающих и нагнетательных клапанов, шлифовка (притирка) клапанных пластин и седел клапанов Разборка и ремонт промежуточного холодильника ХРК-10, замена непригодных труб, испытание на герметичность; Поэтапная сборка компрессора с соблюдением всех необходимых зазоров и посадок, заполнение техническими жидкостями; Пробный пуск компрессора, регулировка работы перепускного клапана маслонасоса циркуляционной системы смазки; обкатка компрессора без нагрузки и с нагрузкой в течение 24 часов со снятием основных характеристик (включая контроль норматива расхода масла).

        Оформление результатов ремонта, сдача заказчику. Произвести сдачу компрессора из капитального ремонта после проведения испытания в течение 72 часов.

        Покраска компрессора. Цветовое решение при покраске оборудования после производства капитального ремонта согласовывается с Заказчиком.

        2.3. Поршневой газовый компрессор 3С2ГП (без демонтажа и вывоза).

        Порядок разборки компрессора: Отсоединить трубы воздухопровода и водопровода от цилиндров, вынуть из цилиндров клапаны по одному на каждую полость сжатия. Для этого ослабить нажимной болт, предварительно отвернув крепящую его контргайку, отвернуть гайки, крепящие клапанную крышку и снять крышку; снять нажимной стакан, снять клапан. Затем снять крышку цилиндров, для чего снять гайки, крепящие крышку к цилиндру; через клапанное окно вложить между поршнем и крышкой деревянный брусок, повернув коленчатый вал поршнем оторвать крышку от цилиндра, снять крышку. Демонтировать поршень. Для этого перекусить кусачками вязальную проволоку стопорного болта, расположенного на крейцкопфе, ослабить стопорный болт закладной гайки, отвернуть контргайку штока поршня, освободить поршень от крейцкопфа, вращая поршень ключом, вынуть поршень из цилиндра, предохраняя его от перекосов. Далее отвернуть гайки крепления сальника, ввернуть в крышку сальника два отжимных болта и завинчивая их, вынуть сальник из гнезда. Демонтировать цилиндр. Для этого застопорить цилиндр. Отвернуть гайки крепления цилиндра к раме и снять цилиндр. Далее снять крышку шатуна, вынуть крейцкопф с шатуном из рамы. Отсоединить патрубки от блока смазки, снять блок смазки. Снять промежуточный холодильник, предварительно отсоединив с выходного патрубка после первой ступени и входного патрубка на второй ступени.

        При капитальных ремонтах необходимо произвести осмотр цилиндров со снятием крышек при вынутом поршне. При таком осмотре можно обнаружить грубые изъяны зеркала риски, следы задиров, трещины, большие местные выработки и т. д.. При этом необходимо также произвести обмер зеркала штихмасом с мик­рометрической головкой или нутромером с индикатором часового типа. При этом определяются износы и нецилиндричность зеркала. Замеры производятся в трех сечениях в середине и на расстоянии 20….30 мм от торцов гильз цилиндров, и в двух перпендикулярных плоскостях.

        При проведении капитального ремонта у литых чугунных цилиндров проверяют отсутствие трещин на доступных для осмотра внутренних перегородках, разделяющих газовые и водяные полости. Проводят поочередно гидравлические испытания газовой и водяной полостей в соответствии с правилами испытаний сосудов.

        Допустимый износ цилиндров при эксплуатации компрессоров составляет не цилиндричность 0,001 . 0,002 диаметра цилиндра, общий равномерный из­нос — 0,002…0,003 диаметра цилиндра.

        Цилиндр растачивается при увеличении его диаметра на 0,5….0,75 мм сверх номинального или при наличии задиров глубиной более 0,5 мм. Если цилиндр растачивается более чем на 2 мм, необходимо устанавливать новый поршень. Если из-за появившихся раковин и трещин цилиндр растачивается на глубину 10..15 мм, в цилиндр запрессовывается гильза. Возможность запрессовки гильзы после расточки должна проверяться расчетом и согласовываться с заводом.

        После расточки гильзы или зеркала цилиндра необходимо произвести гидроис­пытание цилиндра. При постановке ремонтной гильзы проводится гидроиспытание до ее запрессовки.

        Состояние шпилек и гаек, крепящих цилиндры к раме а также соединяющих цилиндры ряда, проверяют при каждой разборке ряда и обязательно при проведении капитального ремонта.

        Производится проверка всех зазоров, указанных в формуляре компрессора, обмер шатунной шейки коленчатого вала, проверка цветной дефектоскопией, ультразвуком или магнитной дефектоскопией в целях обнаружения скрытых пороков.

        Обнаруженные на шатунной шейке вала риски и царапины должны быть аккуратно зачищены шабером или наждачной бумагой. Если занижение диаметра шейки вала после исправления нецилиндричности не превышает 0,2 мм, то вал не перешлифовывают, при занижении диаметра шейки вала более чем на 0,2 мм вал перешлифовывают на ремонтный размер. При всех видах ремонтов необходимо промыть масляные каналы уайт-спиритом и продуть сжатым воздухом. Если при осмотре коленчатого вала обнаружен ненормальный нагрев коренных подшипников или слышен шум в них при работе компрессора, то при ремонте комп­рессора необходимо их заменить.

        Произвести осмотр шатуна и шатунного болта с проведением дефектоскопии, проверить болт на остаточное удлинение, при обнаружении дефектов заменить. Произвести осмотр крейцкопфа и его деталей. Осмотр с целью выявления трещин необходимо производить с помощью лупы не менее, чем пятикратного увеличения. При этом производится тщательный осмотр опасных сечений крейцкопфа, резьбы и опасных сечений закладных гаек, пальца крейцкопфа и игольчатых подшипников.

        Если при осмотре обнаружены трещины на крейцкопфе или на какой-либо детали соединения штока с крейцкопфом сорвана резьба, обнаружена трещина эти детали подлежат замене новыми.

        Палец крейцкопфа при обнаружении трещины также должен быть заменен.

        Если при осмотре обнаружатся трещины, износ игольчатых подшипников, дефекты резьбового соединения и другие дефекты — эти детали подлежат замене. Произвести замену маслонасоса. Произвести осмотр промежуточного холодильника. При необходимости произвести очистку трубок, патрубков.

        Обязательной замене подлежат штока, поршня, клапана, сальники, вкладыши шатунного подшипника.

        Сборка компрессора: Перед сборкой все детали должны быть тщательно очищены и промыты, протерты ветошью. При сборке компрессора особое внимание уделять соблюдению монтажных и эксплуатационных зазоров, все болты гайки и другие резьбовые соединения нужно затягивать равномерно, постепенным увеличением усиления на ключ.

        Произвести покраску компрессора. Цветовое решение согласовать с Заказчиком.

        Произвести приемку компрессора из капитального ремонта после проведения испытания в течение 72 часов.

        2.4. Воздушный компрессор.

        Полная разборка узлов и механизмов воздушного компрессора; Осмотр и разборка снятых узлов, промывка деталей; Очистка и замена фильтрующих элементов; Обязательная замена всех подшипников и уплотнительных элементов, всех поршней, цилиндров высокого и низкого давления и поршневых маслосъемных колец. Регулировка зазора в шатунных подшипниках, в случае увеличенного зазора замена вкладышей; Восстановление посадок и оптимальных зазоров в сопряжениях деталей компрессорной головки с подбором деталей шатунно-поршневой группы соответствующего ремонтного размера Разборка клапанного блока, очистка от нагара каждой клапанной пластины, сепараторов, седел, мест прилегания пластин к клапанной доске, промывка в керосине и просушка, осмотр и дефектовка деталей, при необходимости замена на новые. Смазка деталей тонким слоем компрессорного масла и сборка клапанного блока; Разборка и осмотр деталей регулятора давления, пневморазгружателя и предохранительного клапанов, замена изношенных деталей; Замена дюритной обвязки; Сборка компрессора; При наличии значительных механических повреждений корпусных деталей (трещин, отколов) замена или ремонт (по согласованию с Заказчиком); Обкатка и испытание воздушного компрессора под нагрузкой в течение 24 часов со снятием характеристик. Покраска оборудования после производства капитального ремонта красками, стойкими к атмосферной коррозии и агрессивным жидкостям. Цветовое решение по согласованию с Заказчиком. Нанесение консервационной смазки и защитных материалов, установка консервационных заглушек и транспортировочного крепежа; Оформление результатов ремонта; Вывоз, завоз оборудования; Сдача компрессора Заказчику с приложением акта испытаний.

        2.5. Газомотокомпрессор 10ГМК МА2(1,5-4) (без демонтажа и вывоза)

        ? Разборка компрессора; вскрытие люков, всех силовых цилиндров, очистка продувочных окон, канавок поршней и головок поршней от нагарообразований, осмотр зеркала цилиндров.

        ? Проверка состояния всех вкладышей коренных и рамовых подшипников (при необходимости их замена), зазоров в коренных и мотылевых подшипниках, крейцкопфного узла, крепления узлов кривошипно-шатунного механизма и маховика, проверка шплинтовки и крепления всех деталей механизма движения, расхождение щек коленчатого вала в горячем состоянии.

        ? Вскрытие компрессорных и силовых цилиндров, извлечение поршней, проверка состояния цилиндров, поршней и поршневых колец, замер износа цилиндров, поршней, мотылевых и коренных шеек коленчатого вала (определение их конусности и овальности), штоков компрессорных поршней, пальцев и втулок шатунно-кривошипной группы, продувочных цилиндров и поршней. При необходимости замена силовых цилиндров и поршней силовых цилиндров, компрессорных цилиндров, штоков и поршней компрессорных цилиндров на новые.

        ? Вскрытие компрессорной части и переборка сальников штоков, при необходимости замена на новые.

        ? Проверка крепления поршней продувочных цилиндров и башмаков крейцкопфа.

        ? Полная замена всасывающих и нагнетательных клапанов

        ? Проверка осевого разбега коленчатого вала.

        ? Проверка биения маховика и приставного вала, регулировка зазоров в выносном подшипнике.

        ? Притирка пробкового крана топливного газа проверка состояния профиля кулачковых шайб и установка газораспределителя.

        ? Проверка состояния роликов, их осей, штанг, толкателей передаточных механизмов.

        ? Проверка остаточной деформации шатунных болтов.

        ? Чистка и промывка воздушно — пусковой системы непосредственно на агрегате.

        ? Осмотр, чистка и смена масла в воздушном фильтре.

        ? Проверка, регулировка или замена неисправных КИПиА, проверка и ремонт узлов системы зажигания, полная замена свечей зажигания, проводов высокого напряжения. Проверка и ремонт средств защиты ГМК.

        ? Обкатка ГМК под нагрузкой и сдача в эксплуатацию.

        ? Очистка оборудования после проведенной работы, уборка и очистка места проведения работ.

        Необходимые запасные части и материалы для проведения ремонта

        Газомотокомпрессора 10ГМК согласно дефектной ведомости

        3. Дополнительные условия.

        3.1. Подрядчик принимает участие в работе комиссии по расследованию инцидента или аварии произошедших на оборудовании в течение всего действия договора и 6 месяцев по истечению срока договора.

        3.2. Подрядчик за счёт своих средств устраняет последствия инцидента, аварии, происшедших в течение гарантийного периода, в случае, если комиссия установила, что инцидент или авария произошли из-за некачественного капитального ремонта.

        3.3. Требуемое количество, ед. измерения указывается в описании предмета закупки в закупочной документации

        3.4. Место выполнения работ указывается в описании предмета закупки в закупочной документации

        3.5. Сроки выполнения работ указываются в описании предмета закупки в закупочной документации

        3.6. Порядок передачи и приемки выполненных работ устанавливается условиями договора и действующим законодательством РФ

        3.7. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при передаче и приемке работ устанавливается условиями договора и действующим законодательством РФ

        Смотрите так же:  Бешеный азарт. Бешеный развод

        Добавить комментарий

        Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *